Datasets:

Outrun32

/

BERT-fine-tune-data

like 0

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку жатки для уборки кукурузы для нужд вор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, в отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 32. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Не установлены 33. Размер обеспечения гарантийных обязательств Установлен Размер обеспечения гарантийных обязательств: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 206 650 (Двести шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек Порядок и срок предоставления такого обеспечения: установлен в Разделе 7. «Проект Договора». Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора: Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ВИР л/сч 20726У32850) Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 42, 44, ИНН 7812029408 КПП 783801001 ОКТМО 40303000 р/сч 03214643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург ЕКС 40102810945370000005 БИК ТОФК 014030106 ОКПО 00495651 ОКВЭД 72.19 ОГРН 1027810308206 КБК 00000000000000000510 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается (510ВР) «Обеспечение гарантийных обязательств, номер извещения о проведении аукциона в электронной форме» 34. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (СМП, СОНО) Не установлено 35. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услу Хлесткина� � � � «08» сентября 2022 г.� � PAGE

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение № 3 к извещению Договор №____________ на поставку товаров для нужд автономного учреждения г. Челябинск «__» ____ 202_год Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г.Челябинск» (ГАУЗ ОЗП «ГКБ №8 г.Челябинск»), в лице Руководителя контрактной службы Петрученко Яны Игоревны, действующей на основании Доверенности № б/н от 12.03.2022г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице_______________________________________, действующего на основании _____________________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящий договор (далее по тексту - Договор) заключается по результатам запроса котировок в электронной форме № _____/_________________ от «__» _______ 20 г. на поставку товаров для нужд автономного учреждени Заказчик ________________ФИО Поставщик Должность_______________ _______________ФИО Экспертное заключение результатов исполнения договора в части их соответствия условиям договора: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Материально-ответственное лицо: _____________________________________________________________________________ Должность подпись ФИО

обеспечение гарантийных обязательств

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» « УТВЕРЖДАЮ » Заместитель Председателя Закупочной комиссии – начальник отдела закупочной деятельности Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ____________________ Е.В.Юрчикрва «____» ___________________ 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на право заключения Договора на оказание услуг по информационному сопровождению и обновлению справочно-правовых систем КонсультантПлюс для нужд Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» г. Тула 2022 год. Стр.2 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1.1. Правовой статус документов 3 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 3 1.3. Начальная (максимальная) цена договора 4 1.4. Требования к участникам закупки 4 1.5. Участие в закупке к 3.5.2, 5.6.4 Закупка по единичным расценкам Нет.

обеспечение гарантийных обязательств

2 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по осуществлению закупок СПб ГУП «АТС Смольного» ________________ М.Н.Жданов Заместитель директора по административно-хозяйственной работе СПб ГУП «АТС Смольного» _____________ В.В.Коваленко «___» _______________ 2022 г. «___» лучае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается договор, перечисляет денежные средства на счет: СПб ГУП «АТС Смольного», ИНН 7825444176, КПП 784201001, р/с счет 40602810600000200112 в АО «АБ «Россия», к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение исполнения договора на «предмет договора», извещение № ______(НДС не облагается). 9.2.15. Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств. 9.2.16. Обеспечение гарантийных обязательств по договору. 9.2.16.1. При проведении любой закупки заказчик вправе устанавливать требование об обеспечении гарантийных обязательств, предусмотренных заключенным по результатам проведения закупки договором. Соответствующая информация должна содержаться в Информационной карте и Проекте договора. 9.2.16.2. Если договором предусмотрено предоставление обеспечения гарантийных обязательств, размер такого обеспечения может составлять от 0,01% до 10% от цены договора (лота) (максимального значения цены договора). 9.2.16.3. Обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем внесения денежных средств на расчетный счет заказчика или безотзывной банковской гарантией. 9.2.16.4. В случае если обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключен договор, перечисляет денежные средства на счет: СПб ГУП «АТС Смольного», ИНН 7825444176, КПП 784201001, р/с 40602810600000200112 в АО «АБ «Россия», к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору на «предмет договора» от______ № ______ (НДС не облагается)». Факт внесения денежных средств на расчетный счет заказчика подтверждается зачислением денежных средств на расчетный счет заказчика. 9.2.16.5. В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются безотзывной банковской гарантией, выданной банком, банковская гаранти Должность Подпись ФИО

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №4 к договору №_______________________ от «___»__________201__г. В случае утраты или прекращения Обеспечения, предоставленного Принципалом в соответствии с настоящим Соглашением по любым основаниям, последний обязуется, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утраты или прекращения Обеспечения, заменить или представить новое Обеспечение, удовлетворяющее Бенефициара, в объеме утраченного или прекращенного Обеспечения. 2.5. Порядок и условия предоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств установлены в настоящем Соглашении. 2.6. В случае нарушения сроков вступления в силу и/или передачи Бенефициару и/или переоформления Обеспечения (Независимых гарантий, перечисления Обеспечительного платежа, залога и т.п.), предусмотренного настоящим Соглашением, Принципал в течение 10 (десяти) Дней с момента предъявления письменного требования Бенефициара обязан уплатить последнему неустойку из расчета 5% от суммы соответствующего обеспечения за каждый день просрочки. II. Раздел - Специальные положения 3. Статья – Гарантийное удержание 3.1. Гарантийное удержание является способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала. Бенефициар производит выплату гарантийного удержания в размере 5% (пяти процентов) от Договорной цены Продукции с отсрочкой платежа не менее 30 и не более 60 календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки Продукции по качеству (далее - Гарантийное удержание), с учетом п.3.6 Соглашения. 3.2. Во избежание сомнений, Стороны особо отмечают, что Гарантийное удержание не является удержанием в смысле ст.359 ГК РФ, на сумму Гарантийного удержания не начисляются проценты, в том числе и проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 3.3. Гарантийное удержание обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения. 3.4. Основанием для обращения взыскания на Гарантийное удержание полностью или в части путем удержания из суммы Гарантийного удержания денежных средств в счет исполнения соответствующего обязательства Принципала являются выставление Бенефициаром в адрес Принципала: а) требования (претензии) об уплате неустойки, пени и/или штрафа, в связи с нарушением Принципалом сроков поставки Продукции, либо иных обязательств Принципала, в том числе, за которые Догово ПОДПИСИ СТОРОН: Принципал ________________________/_____________/ Бенефициар ПАО «Т Плюс» ___________________________/____________/

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________ г. Южно-Сахалинск «____»_______2022 г. Акционерное общество «Мерси Агро Сахалин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Михайловской Маргариты Владимировны, действующего на основании Устава, ение исполнения гарантийных обязательств - не менее чем за 10 дней до предоставления Заказчику на подписание Акта готовности оборудования к Эксплуатации. 11.7. Срок действия обеспечения: Срок действия банковской гарантии должен составлять: • по обеспечению возврата аванса – Общий срок выполнения работ плюс 60 (шестьдесят) дней; • по обеспечению договора – Общий выполнения Работ плюс 60 (шестьдесят) дней; • по обеспечению исполнения гарантийных обязательств на оказанные работы – гарантийный срок плюс 60 (шестьдесят) дней. Срок, в течение которого гарантийное удержание должно быть выплачено Подрядчику – после окончания срока обеспечения исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы, указанного в настоящем пункте выше, в соответствие с п. 11.15 Договора. 11.8. Размер обеспечения должен составлять: • обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса) – в размере аванса; • обеспечение договора – в размере 10% от Цены Договора; • обеспечение исполнения гарантийных обязательств – в размере 5% от Цены Договора. 11.9. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзывной, содержать условие об уплате Заказчику, являющемуся бенефициаром, денежных средств «по первому требованию» Заказчика без права банка (Гаранта) требовать подтверждающих нарушение обязательства Продавцом документов, а также условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) Рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 11.10. Банк, предоставляющий банковскую гарантию, а также текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования банковской гарантии Подрядчик обязан представить проект банковской гарантии (по форме Приложения № 3), документы, удостоверяющие право подписантов подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, и иные документы по требованию Подпись и печать

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Директор МАОУ «Лицей города Троицка» _________________Ю.М.Зюзикова «31» Августа 2022 г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей города Троицка» Документация об открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку учебной мебели для МАОУ ««Лицей города Троицка»» Городской округ Троицк в городе Москве 2022 год Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее также - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприни ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (в соответствии с прикрепленным файлом) г. Москва г. Троицк 2022 г. 66

обеспечение гарантийных обязательств

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________/ / «___» ___________ 2022 г. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку телефонов Сочи, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ I. Общие положения 3 1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок 3 1.2. Правовой статус процедуры и документов 3 1.3. Прочие положения 3 II. Требования к Участникам запроса котировок 4 2.1. Требования к Участникам 4 III. Порядок проведения запроса котировок 5 3.1. Извещение о проведении запроса котировок 5 3.2. Требования, предъявляемые к Заявке 5 3.3. Требования к сроку действия Заявки 7 3.4. Требования к языку Заявки 7 3.5. Требования к валюте Заявки 7 3.6. Разъяснение положений Извещения 7 3.7. Подача Заявок, прием и вскрытие Заявок 8 3.8. Оценка Заявок и выбор Победителя 8 3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса котировок 10 3.10. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок 10 Приложение №2 к Договору № Техническое задание № Наименование Тип ресурсных деталей ЗИП и комплектующих Количество, штук 1 VoIP-телефон Avaya 9641GS черный (или эквивалент) Тип VoIP-телефон Поддержка SIP есть Поддержка

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ _________________________________ (Должность) _____________ / __________________ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ среди субъектов малого и среднего предпринимательства на Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (лот 14). ока исполнения основного обязательства по договору, но не должен заканчиваться ранее 29.03.2024 г. 11.2.3 Реквизиты счета заказчика: а) для перечисления денежных средств в качестве обеспечения договора; б) для перечисления банком денежных средств, внесенных на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках. Наименование заказчика: Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект») Реквизиты счета заказчика: Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ") ИНН: 9710075487 КПП: 770801001 К/счет: 40102810545370000003 Р/с 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г.Москве г Москва Лицевой счет: 2181451000452474 БИК: 004525988 11.3 Обеспечение гарантийных обязательств. Требуется 11.3.1 Размер обеспечения гарантийных обязательств. Предусмотрен. Сумма обеспечения гарантийных обязательств предусмотрено в следующем размере: - 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 519 902,60 руб., НДС не облагается. 11.3.2 Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной: 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; 3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и вкл Фамилия, имя, отчества (при наличии) : Паспортные данные: Адрес места жительства: IV.ПРОЕКТ ДОГОВОРА Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе конкурсной документации, размещённой на Официальном сайте ЕИС по

обеспечение гарантийных обязательств

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС) УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора – директор филиала ______________ В.Н. Бессонов «07» сентября 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку блоков с вводным выключателем том 1 «общая и коммерческая части» 2022 СОДЕРЖАНИЕ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 4 ЧАСТЬ 1 10 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 10 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 10 2.1.1. Требования к участникам закупки, изготовителям: 10 2.1.2. Требования к продукции 21 2.1.3. Требования к гарантам, предоставляющим обеспечение заявки 22 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 24 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА О ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

обеспечение гарантийных обязательств

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме без предварительного квалификационного отбора. 1. Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 7 февраля 2012 г. № 37 в редакции от 04.08.2022 № 165). Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление 925). Закупка проводится с учетом Пос Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный комитет (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» - [email protected].

обеспечение гарантийных обязательств

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Ленинградская АЭС) УТВЕРЖДАЮ Начальник управления закупок филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» _________________ Л.И. Кулева « ___ » ___________________ 2022г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ открытый конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку регистраторов Извещение размещено на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.sberbank-ast.ru том 1 «общая и коммерческая части» от «07» сентября 2022 года № 9-Ф091402-06/544 2022 СОДЕРЖАНИЕ 1ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2СОДЕРЖАНИЕ 31. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 11ЧАСТЬ 1 112. ТРЕ 2 2 PAGE _1689754957.unknown _1689754958.unknown _1689754959.unknown _1689754956.unknown

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ ДОГОВОРА на поставку интерактивной панели и принадлежностей г. Оренбург «__»___20_г. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Редюкова Александра Викторовича,действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Положением о закупке, путем проведения аукциона в электронной форме, протокол № ________ от ______ 20___ г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить интерактивную панел Редюков

обеспечение гарантийных обязательств

2012/ОДР № 06.09.2022 УТВЕРЖДАЮ Врио директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (подписано ЭП)/К.К. Капля/ «06» сентября 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ Способ осуществления закупки: Запрос котировок в электронной форме Предмет закупки: Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил в Домодедовском центре ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". г. Москва 21 ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 20), утвержденным приказом ФГУП «Го Обоснование начальной (максимальной) цены договора

обеспечение гарантийных обязательств

96 УТВЕРЖДАЮ: ___________________/Попов А.В./ Председатель Закупочной комиссии «_____» _________________ 2022 года Cекретарь Закупочной комиссии ______________________/Архипов М.Ю./ ЗАКУПОЧНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ для способа закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого оответствии с действующим законодательством). Иные требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Разделе 5 «Требования, предъявляемые к участникам закупки». 20. Сведения о предоставлении преференций: предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. 21. Обеспечение исполнения договора: требуется предоставить обеспечение до заключения договора. Обеспечение исполнения обязательств, связанные с исполнением договора предоставляется участником закупки по его выбору путем: · внесения денежных средств на счет Заказчика; · предоставления банковской гарантии. · поручительство аффилированного лица (в случаях, установленных в разделе 4 Закупочной документации) Размер и валюта обеспечения: устанавливается в размере устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от цены договора. Требования к порядку предоставления обеспечения исполнения договора установлены в разделе 8 «Проект договора» и разделе 4.16 настоящей документации. 21.1 Обеспечение возврата аванса и/или гарантийных обязательств: Установлено. Размер и валюта обеспечения: Устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от цены договора. Требования к порядку предоставления обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств установлены в разделе 8 «Проект договора». 22. Итоговый протокол/Подведение итогов закупки: По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной торговой площадке и в единой информационной системе. Дата подведения итогов: до «08» ноября 2022 года. 23. Заключение договора по результатам закупки: Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать)дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. 24. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей): в соответствии с разделом 7 «Техническая часть» Закупочной документации. 25. Максимальный срок оплаты по договору (отдельному этапу … ИТОГО 1 ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 9 600 600 3 8 2 False False

обеспечение гарантийных обязательств

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ. едств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения договора Получатель: Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» (сокращенное наименование ГУП РК «КарелКоммунЭнерго») ИНН 1001304003 КПП 100101001 Р/счёт 40602810210650000003 в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», г. Москва К/счёт 30101810145250000411 БИК 044525411 Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения исполнения договора № 13зп-22/223-ФЗ на выполнение работ по реконструкции тепловой сети г. Беломорск, о. Старчина, от котельной № 5 до тепловой камеры № 19, с заменой участка от УТ6 до УТ32 и строительство участка тепловой сети от УТ32 до УТ3. Беломорский район Республики Карелия, по результатам запроса предложений в электронной форме № ____________» 12. Размер обеспечения гарантийных обязательств по договору, срок и порядок его предоставления участником запроса предложений в электронной форме. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения гарантийных обязательств по договору 12.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств по договору в электронной форме 1 (один) процент от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 325 532 (Триста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 09 копеек 12.2. Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств по договору. Представлен в части 9 Общих положений (Раздел 1 настоящей документации) 12.3. Реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору Получатель: Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» (сокращенное наименование ГУП РК «КарелКоммунЭнерго») ИНН 1001304003 КПП 100101001 Р/счёт 40602810210650000003 в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», г. Москва К/счёт 30101810145250000411 БИК 044525411 Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения гарантийных обязательств по договору № 13зп-22/223-ФЗ на выполнение работ по реконструкции тепловой сети г. Беломорск, о. Старчина, от котельной № 5 до тепловой камеры № 19, с заменой участка от УТ6 до УТ32 и строительство участка тепловой сети от УТ32 до УТ3. Беломорский район Республики Карелия» УТ (должность руководителя или уполномоченного лица участника закупки) (подпись руководителя или уполномоченного лица участника закупки) (фамилия, имя, отчество) «___» _____________ 2022 года (указать дату подписания заявки) Справочная информация (заполняется по желанию

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ________ г. Москва «___» __________ 2022 г. Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Управления капитального строительства АО "Мосводоканал" Гордынова А.Ю., действующего на ие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 9.3. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе оформить и представить Заказчику БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ или СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по настоящему Договору. 9.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору представляется на сумму не менее 5% от стоимости всех выполненных работ. 10. Ответственность сторон 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы. 10.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 10.5. – 10.7. настоящего Договора, в виде фиксированной сумм ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: Директор УКС АО "Мосводоканал" _____________А.Ю.Гордынов м.п. ПОДРЯДЧИК: ______________ м.п. Приложение №2 к договору № ___________ от ______________

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности директора МУП "Электросервис" ___________________ Гурьянов Е.В. "____" _________________ 2022 г. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. Усадебная - ул. Тенистая) КТПН-2485 г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная - ул. в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой (в том числе банковской) гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. Требования к независимой (в том числе банковской) гарантии приведены в Проекте договора (РАЗДЕЛ 10 "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" настоящей Документации о закупке). В случае, если обеспечение исполнения договора производится путем внесения денежных средств, данные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Платежные реквизиты: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК: 044525411, к/сч 30101810145250000411, р/с 40702810208020009601. Получатель: МУП ''Электросервис'', ИНН 6501238703/КПП 650101001. Назначение платежа: средства, поступившие во временное распоряжение МУП "Электросервис" для обеспечения исполнения договора № _______________ (реестровый № закупки _________). 2.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору устанавливается в размере 2% начальной (максимальной) цены договора и составляет 58 942,70 рубля. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору осуществляется путем предоставления банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору предоставляется участником закупки не позднее даты передачи Заказчику исполнительной документации. Требования к независимой (в том числе банковской) гарантии приведены в Проекте договора (РАЗДЕЛ 10 "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" настоящей Документации о закупке). В случае, если обеспечение исполнения договора производится путем внесения денежных средств, данные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Платежные реквизиты: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК: 044525411, к/сч 30101810145250000411, р/с 40702810208020009601. Получатель: МУП ''Электросервис'', ИНН 6501238703, КПП 650101001. Назначение платежа: средства, поступившие во временное распоряжение МУП "Электросервис" для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору № ____ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Приведены в техническом задании и рабочей документации (прилагаются в отдельных файлах)

обеспечение гарантийных обязательств

35 Договор на поставку товара №______-223-20__ (Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) г. Москва «____»________________ 20__ г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», именуемое в дальнейшем спечением исполнения обязательств по настоящему Договору является банковская гарантия и в течение срока действия такой гарантии у банка-гаранта (Гаранта) отзывают банковскую лицензию (лицензию кредитной организации) Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента отзыва указанной выше лицензии у Гаранта представить Заказчику новое обеспечение исполнения договора, соответствующее условиям настоящего договора. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения Договора или обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору взамен ранее предоставленных, предоставив Заказчику новое обеспечение исполнения и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, соответствующее условиям настоящего Договора. В случае если такое требование установлено п. 1.1.9 Документации о закупке (или п. 1.1.9 извещения о проведении закупки) Поставщик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары. Вместе с Актом сдачи-приемки согласно п. 3.1. Договора Поставщик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары. Размер обеспечения гарантийных обязательств: 1% от начальной (максимальной) цены контракта (договора), что составляет 125 350,10 рублей (сто двадцать пять тысяч триста пятьдесят рублей 10 копеек). В случае если контрактом (договором) предусмотрены этапы исполнения договора (график поставки), то 1% от начальной максимальной стоимости этапа исполнения контракта (договора). Гарантийные обязательства на поставленные товары могут обеспечиваться предоставлением независимой (банковской) гарантии или внесением денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в п. 10.5. Договора. Срок, на который вносятся денежные средства (либо действия гарантии) должен на 1 (Один) месяц превышать срок гарантии на поставляемые товары, указанный в Задании. Если в Задании установлены различные сроки гарантии на различные товары, то срок действия обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары исчисляется исходя из максимального срока гарантии, указанного в Задании. Независимая (банковская) гарантия, предоставляемая Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары должна соответствовать требования Не предоставлены.

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №3 Проект договора ДОГОВОР № ____ г. Ростов-на-Дону «____» __________ 2022 г. Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» (МУП «РТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Галигузова Приложение №3 Проект договора ДОГОВОР № ____ г. Ростов-на-Дону «____» __________ 2022 г. Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» (МУП «РТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Галигузова Романа Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (при направлении проекта договора участнику закупки, с которым заключается договор, данный текст заменяется наименованием такого участника), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (при направлении проекта договора участнику закупки, с которым заключается договор, вместо данного текста указываются должность и Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки), действующего на основании (при направлении проекта договора участнику закупки, с которым заключается договор, вместо данного текста указывается документ, на основании которого действует лицо, имеющее право на подписание договора от имени такого участника закупки), с другой стороны, при сов Заказчик Поставщик __________________ М.П. _________________ М.П. Лицо, ответственное за проведение экспертизы результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора: ________________________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ И.о. Генерального директора ООО «Курская АЭС-Сервис» ____________ Н.И. Юнкина «02» сентября 2022 г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Поставка продуктов питания ООО "Курская АЭС-Сервис" (бакалея)» том 1 «общая и коммерческая части» СОГЛАСОВАНО Заместитель Генерального директора по экономике и финансам _____________________ Шевелев Р.В Главный бухгалтер _____________________ Шестопалова А.А. Главный инженер АТЦ _____________________ Никулин Д.Н. Руководитель группы организации закупок _____________________ Клесова Л.М 2022 1 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1 СОДЕРЖАНИЕ 2 ЧАСТЬ 1 10 1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 10 1.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 10 1.1.1. Требования к участникам закупки 10 2.1.2 Требования к продукции: 14 2.1.3.Требования к гарантам, предоставляющим обеспечение заявки 15 СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 17 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ. ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате.

обеспечение гарантийных обязательств

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________/ / «___» ___________ 2022 г. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку оригинальных картриджей Hewlett-Packard Сочи, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ I. Общие положения 3 1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок 3 1.2. Правовой статус процедуры и документов 3 1.3. Прочие положения 3 II. Требования к Участникам запроса котировок 4 2.1. Требования к Участникам 4 III. Порядок проведения запроса котировок 5 3.1. Извещение о проведении запроса котировок 5 3.2. Требования, предъявляемые к Заявке 5 3.3. Требования к сроку действия Заявки 7 3.4. Требования к языку Заявки 7 3.5. Требования к валюте Заявки 7 3.6. Разъяснение положений Извещения 7 3.7. Подача Заявок, прием и вскрытие Заявок 8 3.8. Оценка Заявок и выбор Победителя 8 3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса котировок 10 3.10. Обеспечение заявки на у В случае обнаружения случаев поставки неоригинального товара – вся партия товара будет возвращена Продавцу за его счет.

обеспечение гарантийных обязательств

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» "УТВЕРЖДАЮ" ДОКУМЕНТАЦИЯ № 02/223-ЭА-22 ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут адки http://utp.sberbank-ast.ru/ в соответствии с регламентом электронной площадки. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: в 10 часов 00 минут по московскому времени «19» сентября 2022 года. ИУЗ 18.1. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» сентября 2022 года. Место проведения процедуры по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме: г Москва, просп. Вернадского, д. 84, корп. 3 (корпус 9 РАНХиГС), 10 этаж, каб.1008. ИУЗ 19.1. Дата и время проведения аукциона: Начало проведения аукциона в 11 часов 00 минут по московскому времени «21» сентября 2022 года. Аукцион проводится на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/. ИУЗ 21.3. Дата сопоставления ценовых предложений: «21» сентября 2022 года ИУЗ 22.3 Дата подведения итогов аукциона: «22» сентября 2022 года. Место проведения процедуры подведения итогов закупки: г Москва, просп. Вернадского, д. 84, корп. 3 (корпус 9 РАНХиГС), 10 этаж, каб.1008. ИУЗ 24.1. Обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 109 841,10 руб. (Сто девять тысяч восемьсот сорок один рубль 10 копеек). Способ обеспечения исполнения договора: предоставление безотзывной независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником самостоятельно. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Получатель: Межрегиональное операционное УФК (РАНХиГС л/с 20956003840) ИНН 7729050901 КПП 772901001 Казначейский счет № 03214643000000019500 Единый казначейский счет № 40102810045370000002 Операционный департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г. Москв Место поставки: Номер заявки Адреса поставки товара Заявка №1 г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, стр. 4 (корпус 3 РАНХиГС) Заявка №2 г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, стр. 2

обеспечение гарантийных обязательств

ПАО «Якутскэнерго» УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии 1-го уровня ПАО «Якутскэнерго» __________________ Шкурко И.В. «05» сентября 2022 года Извещение о проведении запроса предложений № 203/2601-2023 № п/п Наименование Содержание пункта Извещения 1. Способ закупки · Запрос предложений в электронной форме 2. Заказчик Наименование (полное и сокращенное): Публичное акционерное общество Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») Место нахождения: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14 Почтовый адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14 Адрес электронной почты: [email protected] Контактный телефон: + 7 (4112) 49-73-96 3. Организатор закупки Наименование (полное и сокращенное): Публичное акционерное общество Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») Место нахождения: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14 Почтовый адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14 Адрес эл __________________________________ (подпись, М.П.) __________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

обеспечение гарантийных обязательств

Форма для заполнения к подаче предложения Город Чита 2022 г. Страница 1 из 32 Страница 2 из 37 23.1. Требования к выполнению работ (услуг): Ведомость объемов работ: Ведомость объемов работ № п/п Номенклатура приобретаемого товара, наименование услуг/работ Единицы измерения Количест-во Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), тыс.руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) Требования к продукции к выполняемой услуге /работе Примечание Текущий ремонт периметральной охранной сигнализации Улан-Удэнской ТЭЦ-2 Раздел 1. Монтажные работы 757 050,40 Выполнение работ в соответствии с технологией, удовлетворяющей условиям эксплуатации оборудования. Наличие обученного и аттестованного персонала Подрядчика на проведение работ по ремонту оборудования, подконтрольного Ростехнадзору Работы выполняются из материала Заказчика 1 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,1 2 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 1000 м 0,01 3 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, конц ПОДПИСИ СТОРОН ПОДРЯДЧИК [сокращенное наименование контрагента] [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фамилия уполномоченного лица]/ ЗАКАЗЧИК ПАО «ТГК-14» [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фамилия уполномоченного лица]/ Приложение 4 к приказу от «____» ______

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР ПОДРЯДА [типовой с оплатой по факту выполнения работ: общий] г. Чита «___»_____________ 20 ___ г. Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность и ФИО], действующего на основании [правоустанавливающий документ], с одной стороны, и [полное и сокращенное наименование контрагента], именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность и ФИО], действующего на основании [правоустанавливающий документ], с другой стороны, Совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в пункте 1.2 Договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (Приложение(-я) № (№№) [номер или номера] к Договору), и сдать ее результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуе Адреса, реквизиты и подписи Сторон ПОДРЯДЧИК: [сокращённое наименование] Адрес (места нахождения): [в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (паспортом ИП)] ОГРН [в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП] ИНН [в соответствии с

обеспечение гарантийных обязательств

Страница 1 из 63 «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________ А.В. Варавка «09» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ среди субъектов малого и среднего предпринимательства на ремонт периметральной охранной сигнализации Улан-Удэнской ТЭЦ-2 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии Город Чита 2022 год Ведущий специалист по снабжению Скажутина А.В._______________ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ среди субъектов малого и среднего предпринимательства _____________________________________________________________________________ Страница 2 из 76 Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 3 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ. ............................................................................. ПОДПИСИ СТОРОН ПОДРЯДЧИК [сокращенное наименование контрагента] [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фа- милия уполномоченного лица]/ ЗАКАЗЧИК ПАО «ТГК-14» [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фа- милия уполномоченного лица]/ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ

обеспечение гарантийных обязательств

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС УТВЕРЖДАЮ Директор Сибирского института управления- филиала РАНХиГС ________________О.Д. Федоров «_____»________________2022 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на предоставление права использования программы для ЭВМ (изменение 1) Новосибирск, 2022 г. РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИУЗ) А. Введение Статья 1. Способ и предмет закупки. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 1.1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг информация о которой содержится в пункте 1.1. Информационной карты ИУЗ и которая является предметом данного аукциона в электронной форме (далее также – электронный аукцион, аукцион), осуществляется в соответствии с процедурами и условиями, предусмотренными настоящей документацией 39

обеспечение гарантийных обязательств

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» объявляет о проведении закупки – способом запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по установке и настройке аппаратуры спутниковой навигации (далее – АСН), включая стоимость АСН и её абонентском обслуживании (прайс). 1. Наименование Заказчика Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика Место нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а. Почтовый адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а, Начальник контрактной службы: Лобас Ирина Викторовна Контактное лицо: Митина Юлия Андреевна тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96 e-mail: [email protected] 3. Способ проведения закупки Запрос предложений в электронной форме. 4. Предмет закупки, предмет договора Количество постав Общая стоимость такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен (прайса).

обеспечение гарантийных обязательств

Утверждаю: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» и.о. руководителя контрактной службы ______________Богданова Елена Геннадьевна ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на Поставку расходных материалов для анализатора электролитов АЭК-01 для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» г. Челябинск, 2022 год Приглашение к участию в аукционе в электронной форме Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» (далее – Заказчик) приглашает к участию в аукционе в электронной форме (далее – аукцион). Для участия в аукционе участники размещения заказа должны получить аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой проводятся электронные торги. Для участия в ау Заказчик: Поставщик: Руководитель контрактной службы_________И.Е.Гайдук Э.П. Приложение № 2 к Договору № ________ от «___» _______ 20__ г. График поставки № п/п Наименование товара Ед. изм. 1 партия с момента

обеспечение гарантийных обязательств

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» Акционерное общество «Уральский электромеханический завод» ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на предоставление услуг по охране объектов и имущества, обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах акционерного общества «Уральский электромеханический завод» на 2022-2024гг. том 1 «общая и коммерческая части» 2022 СОДЕРЖАНИЕ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3 ЧАСТЬ 1 9 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 9 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 9 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 25 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 26 4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 41 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 45 5.1. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке 45 ЧАСТЬ 2 66 ЧАСТЬ 3 66 7 1. ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДЕНО на заседании заочной комиссии от 01.09.2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На право заключения договора на разработку рабочей документации, монтажные, пусконаладочные работы, испытания, ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса «Континент 4» на базе кластера многофункциональных узлов безопасности IPC3000F, Лицензии и дополнения, Ключ активации сервиса прямой технической поддержки, набор модулей трансивера SC-SFP-Copper-100-1000M, Право на использование СКЗИ «Континент-АП» г. Калининград, 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Правовой статус документов 4 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 4 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 4 1.4. Требования к участникам закупки 5 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 6 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 6 1.7. Предоставление приоритетов товаров российско ОБОСНОВАНИЕ НМЦ Обоснование НМЦ представлено в виде отдельного файла в составе Приложения №3 к документации о закупке Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое

обеспечение гарантийных обязательств

Раздел 3. Проект договора Утверждаю Директор МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» ____________А.Е. Мухомор «__» _____________ 2022 г. проект ДОГОВОР № ________ на поставку автомобильных шин г. Сочи «____»_____ 2022г. Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочиавтотранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мухомора Анатолия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» (далее – Положение о закупках) в соответствии с протоколом подведения итогов № _______ от_______ (реестровый номер извещения об аукционе в электронной форме _______________) заключили на Подготовил ___________________/_________/ Согласовано ___________________/_________/ Примечания: ___________________________________________________________ ФОРМА ЗАЯВКИ СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА: ЗАКАЗЧИК: МУП г.Сочи «Сочиавтотранс» Директор ___________________ А.Е. Мухомор ПОСТАВЩИК: 17

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ: ________________ «_____» _____________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29-ЗК участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку Системы реабилитации го договора. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) после надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) календарных дней после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акта сверки и письменного обращения о возврате денежных средств. Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» ИНН 7224009059 КПП 722401001 Отделение Тюмень Банка России/УФК по Тюменской области г. Тюмень номер счет плательщика/получателя 03224643710000006700 номер счета Банка плательщика/получателя 40102810945370000060, лицевой счет Департамент финансов Тюменской области ЛС 001151111 ГРАД, БИК 017102101, КБК 00950300000000000130 Код субсидии 50500 Обеспечение исполнения договора №_______ на________ 13.5 Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств устанавливается Обеспечение исполнения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % от НМЦК 13.5.1 Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. независимая гарантия, должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств принципалом в соответствии требованиями настоящего Положения; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика; 5) срок действия независимой гарантии с учет Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью _____________________________________________________________________________ (ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Директор ГАСУСО СО «Тагильский пансионат» ______________ А.В. Олькин «__» _________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЗАКУПКУ: Поставка сантехнических изделий и материалов для нужд ГАСУСО СО «Тагильский пансионат» Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а. г. Нижний Тагил 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ: РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ Участник закупки _________________________ _______________________ ______________________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать) Приложение: на ___ л. * По желанию участника размещения заказа котировочная заявка может быть оформлена на фирменном бланке ** Указывается ставка

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № на поставку тренажеров для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава г. Оренбург «__»___________2022г. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр медицинской реабилитации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абдрахманова Алексея Равильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________, в лице ___________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ОЦМР», путем проведения аукциона в электронной форме на основании итогов аукциона в электронной форме (Протокол №____________ от ________ 202__ года) заключили настоящий договор (далее От Поставщика: От Заказчика: М.П. (при наличии) М.П. "__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.".

обеспечение гарантийных обязательств

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА (с оплатой по факту выполнения работ) г. Чита «___»_____________ 20___г Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (приложение №___ к настоящему договору), и сдать ее результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Подрядчик обяз ИНН 7534018889 КПП 753401001 Расчетный счет № 40702810774000104195 в отделении №8600 Сбербанка России г.Читы Корр. Счет № 30101810500000000637 БИК 047601637 Грузополучатель: филиал ПАО «ТГК-14» _______________ КПП филиала: ____________ ПОДРЯДЧИК ______________________/________________/

обеспечение гарантийных обязательств

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Мониторинг строительных конструкций пом. № № 305/1-2, 404/1-4, 804/1-4 ("горячих" боксов)энергоблоков № № 3, 4 главного корпуса II очереди Курской АЭС, инв. № 10030056. ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 2022 УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" ______________ А.В.Семыкин «___» __________ 2022 года 2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .....................................................................................................1 СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................................................2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ...............................................................................3 ЧАСТЬ 1 .................... Том 2 «Техническая часть» Техническое задание приведено в Томе 2 «Техническая часть» в виде отдельного файла.

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №3 к извещению Договор №____________ на поставку товаров для нужд автономного учреждения г. Челябинск «__» ____ 202___год Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г.Челябинск» (ГАУЗ ОЗП «ГКБ № 8 гЧелябинск»), в лице в руководителя контрактной службы Петрученко Яны Игоревны, действующего на основании Доверенности № б/н от 12.03.2022, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________ именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме на поставку товаров для нужд автономного учреждения, а именно Поставку запасных частей для автоматических моек гибких эндо Заказчик Должность_________________ ________________ФИО Поставщик Должность_______________ _______________ФИО Экспертное заключение результатов исполнения договора в части их соответствия условиям договора: (соответствует/не соответствует условиям договора, если не соответствует, указать, что именно) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ответственное лицо: _____________________________________________________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ И.о. руководителя контрактной службы ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» _____________________ Б.В. Колесник ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭК-349/22 участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку антикоагулянтного средства (Далтепарин натрия) г. Тюмень «01» сентября 2022 года 1. Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства (далее запрос котировок) 2. Адрес электронной торговой площадки на которой размещена закупка РТС-Тендер, http://www.rts-tender.ru 3 Сведения о Заказчике Наименование заказчика: Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» Местонахождение заказчика: 625041, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32 Почтовый адрес заказчика: 625041, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32 Ответственное должностное лицо зака Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью _____________________________________________________________________________ (ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

обеспечение гарантийных обязательств

ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКА В БАЗУ ДАННЫХ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» АО «НЭСК-электросети» ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ на закупку «Выполнение строительно – монтажных и пусконаладочных работ по объекту для нужд АО «НЭСК-электросети»» Конкурс в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства Краснодар 2022 общие положения 1. Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Общества «О закупке товаров, работ, услуг», утвержденного решением Совета директоров АО «НЭСК-электросети» (протокол заседания от 26.12.2018 № 6). 1. Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка, включающая техническую и коммерческую части согласно требованиям Документации, будет рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор. 1. Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с Положением Общества «О закупке товаров, работ, услуг». Иные публикации не явля Приложения: документы, обосновывающие и подтверждающие позицию заявителя Генеральный директор (подпись) (ФИО) «___»______ 20__ г. Блок 5 «Проект Договора» Проект Договора Проект Договора представлен отдельным томам Документации (Приложение №2) Блок 6

обеспечение гарантийных обязательств

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку агронавигаторов для нужд Кубанской опытной станции вор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, в отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 32. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Не установлены 33. Размер обеспечения гарантийных обязательств Установлен Размер обеспечения гарантийных обязательств: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 19 953 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 33 копейки Порядок и срок предоставления такого обеспечения: установлен в Разделе 7. «Проект Договора». Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора: Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ВИР л/сч 20726У32850) Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 42, 44, ИНН 7812029408 КПП 783801001 ОКТМО 40303000 р/сч 03214643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург ЕКС 40102810945370000005 БИК ТОФК 014030106 ОКПО 00495651 ОКВЭД 72.19 ОГРН 1027810308206 КБК 00000000000000000510 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается (510ВР) «Обеспечение гарантийных обязательств, номер извещения о проведении аукциона в электронной форме» 34. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (СМП, СОНО) Не установлено 35. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, Хлесткина� � � � «06» сентября 2022 г.� � PAGE

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Гл. врач______________Е.Н. пной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 6) Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (п. п. 10 п. 4.9.1 раздела 4.9 документации об аукционе) Декларация представляется в составе заявки участником аукциона с использованием программно-аппаратных средств ЭП. 7) Копия регистрационного удостоверения 15 Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств Не установлено 16 Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления и возврата, требования к такому обеспечению 5 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме 100 785.10 руб. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Срок и порядок предоставления и возврата обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению указаны также в разделе 4.7. документации об аукционе и в проекте договора. Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. В случае, если победитель выбирает обеспечение исполнения договора в форме передачи заказчику в залог денежных средств, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора: Юр.адрес: 248035, г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, 115 ИНН 4027024567 КПП 402901001 Министер Главный врач ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД __________________Алешина Е.Н. Поставщик ___________________

обеспечение гарантийных обязательств

Договор подряда № ______________ г. Екатеринбург «___» _______ 20___г. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (ЕМУП «Спецавтобаза»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зубовой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава и приказа Администрации г. Екатеринбурга № 150-ок от 16.12.2019 г., с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего (-ей) на основании ______________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов ___________________________________ от «____» ____________ 20___ года № _________________, заключили настоящий договор (далее также – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1.1. Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению ижди ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик Подрядчик Директор ________________/ Зубова Н.В./ ___________________________/

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ________ г. Москва «___» __________ 2022 г. Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Управления капитального строительства АО "Мосводоканал" Гордынова А.Ю., действующего на ие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 9.3. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе оформить и представить Заказчику БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ или СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по настоящему Договору. 9.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору представляется на сумму не менее 5% от стоимости всех выполненных работ. 10. Ответственность сторон 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы. 10.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 10.5. – 10.7. настоящего Договора, в виде фиксированной сумм ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: _____________ м.п. ПОДРЯДЧИК: ______________ м.п. Приложение №2 к договору № ___________ от ______________

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ: начальник отдела закупок государственного автономного учреждения здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» ______________________ В.В. Самарина 08.09.2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1132/ЭА аукциона в электронной форме для участия субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку ортопедических материалов для стоматологии для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» Оператор электронной площадки: http://www.rts-tender.ru/ г. Чита 2022 год 1. Общие положения 1.1. Общие сведения о процедуре аукциона 1.1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 информационной карты документации о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее – документация), проводит открытый аукцион в электронной форме в соответствии с условиями и положениями извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее – извещение) и документации. 1.1.2. Предмет открытого аукциона в электронной форме (далее – открытый аукцио "___"______________ ____ г. Субъект персональных данных: __________________/_________________ (подпись) (Ф.И.О.) -------------------------------- 59

обеспечение гарантийных обязательств

0 Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «ГАУ РС (Я) ''РКБ №3''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (в №3'' Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, [email protected], 7-914-2701078 1. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Ефимова Карина Степановна, 8-914-306-1982, [email protected] 1. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' ИНН: 1435024023 БИК: 019805001 Расчетный счет: 03224643980000001601 Лицевой счет: 30054035503 1. Источник финансирования. Средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 1. Размер обеспечения заявки и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок Не установлено 1. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 5% от НМЦД - 7 649,55 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 1. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 1. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Петухова Майя Николаевна, 8-4112-508697, [email protected] 1. Требования к участникам закупки. Установлены следующие единые требования к участникам закупки: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призн Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

Проект ДОГОВОР № _______ на выполнение работ по созданию, модификации и настройке компонентов федеральной государственной информационной системы «Управление ГЕОП» г. Москва «___»___________ 20___ г. Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГАУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего(ей) на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________ «__________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить работы по созданию, модификации и настройке компон От Подрядчика: ______________________________________ ____________________________________ М.П. _______________________________________________________________________________ Форма согласована От Заказчика: __________________________________________ __________________________________________ М.П. От Подрядчика: ______________________________________ ____________________________________ М.П. 87

обеспечение гарантийных обязательств

178 УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по специальным проектам _________________ /Е.В. Прокуратова/ «___» _______________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по созданию, модификации и настройке компонентов федеральной государственной информационной системы «Управление ГЕОП» (участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) 1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ Открытый конкурс в электронной форме (далее - конкурс). 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И ФАКСА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ Наименование: Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский институт «Восход» (далее – ФГАУ НИИ «Восход»). Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. E-mail: [email protected]. Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 ( Должность уполномоченного лица Гаранта ____________ / _____________/ (ФИО) Главный бухгалтер ____________ / _____________/ (ФИО) мп

обеспечение гарантийных обязательств

2 Утверждена приказом филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» от ____________ №____ Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме Запрос котировок на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: т: 174 227,56 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь рублей 56 копеек), НДС не облагается. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Наименование юридического лица: Акционерное Общество «Мособлгаз» Наименование филиала: Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Номер счета: р/сч 40602810640000000046 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Коломенское ОСБ 1555 ИНН / КПП 5032292612 / 502243001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения запроса котировок в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________) 21.3 Размер, срок, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств предусмотрена в следующем размере: 4 % от цены предложенной победителем закупки, НДС не облагается. Обеспечение может быть предоставлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств: Наименование юридического лица: Акционерное Общество «Мособлгаз» Наименование филиала: Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Номер счета: р/сч 40602810640000000046 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Коломенское ОСБ 1555 ИНН / КПП 5032292612 / 502243001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, заключаемого по итогам проведения запроса котировок в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________) 23 Требования к независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора В случае, если Участником закупки в качестве обеспечения применяется независима № 50:23:0020285:187, 50:23:0020285:215, 50:23:0020285:220, 50:23:0000000:1178, 50:23:0020285:179, 50:23:0000000:160357, 50:23:0020285:461, 50:23:0020285:195, 50:23:0020285:200, 50:23:0020285:206, 50:23:0020285:199, 50:23:0020285:456, 50:23:0020285:457, 50:23:0020285:196» для исполнения обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДЕНО» На заседании Центральной конкурсной комиссии «07» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук» г. Калининград 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Правовой статус документов 4 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 4 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 4 1.4. Требования к участникам закупки 5 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 6 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 6 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иност ОБОСНОВАНИЕ НМЦ Обоснование НМЦ представлено в виде отдельного файла в составе Приложения №3 к документации о закупке Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» И.о. руководителя контрактной службы _____________________Н.В. го участником обеспечения определяется с учетом требований раздела 11 настоящей документации. Размер обеспечения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта при осуществлении закупок во исполнение ГОЗ, определяется с учетом требований Закона №275-ФЗ. Особенности определения размера и способа обеспечения исполнения контрактов, могут быть установлены Законом №275-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Размер обеспечения договора (контракта) при проведении закупок с участием субъектом малого и среднего предпринимательства определяется с учетом правил, установленных Правительством Российской Федерации. При наличии в условиях закупки условий о гарантийных обязательствах поставщика (подрядчика, исполнителя) инициатор закупки определяет условия предоставления при заключении договора (контракта) победителем процедуры закупки или иным лицом, с которым по результатам процедуры закупки заключается договор (контракт), обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять не менее 20 % от начальной (максимальной) цены контракта или максимального значения цены договора (контракта). 10.7. Обеспечение исполнение договора (контракта), обеспечение исполнения гарантийных обязательств может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет указанный заказчиком в документации о закупке или путем предоставления банковской гарантии. 10.8. В случае если участником закупки в качестве способа обеспечения заявки на участие в закупке, способа обеспечения исполнения договора (контракта), обеспечения исполнения гарантийных обязательств избрано предоставление банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 1) должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющей право на совершение таких операций; 2) должна быть выдана в письменной форме в виде единого документа, позволяющего достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом, и соответствовать требованиям гражданского законодательства; 3) должна быть безотзывной; 4) должна содержать указание на н 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности

обеспечение гарантийных обязательств

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» УТВЕРЖДАЮ Директор ВИР, профессор РАН ________________Е.К. вор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, в отношении которого Правительством Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 31. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Не установлены 32. Размер обеспечения гарантийных обязательств Установлен Размер обеспечения гарантийных обязательств: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 166 680 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Порядок и срок предоставления такого обеспечения: установлен в Разделе 7. «Проект Договора». Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора: Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ВИР л/сч 20726У32850) Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 42, 44, ИНН 7812029408 КПП 783801001 ОКТМО 40303000 р/сч 03214643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург ЕКС 40102810945370000005 БИК ТОФК 014030106 ОКПО 00495651 ОКВЭД 72.19 ОГРН 1027810308206 КБК 00000000000000000510 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается (510ВР) «Обеспечение гарантийных обязательств, номер извещения о проведении аукциона в электронной форме» 33. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (СМП, СОНО) Не установлено 34. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услу Заказчик ________________________________ __________________/_____________/ м.п. Подрядчик ________________________________ __________________/_____________/ м.п. Приложение № 5 к Договору № ____________________ от «___» _________20__ г. График производства работ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ г. Санкт-Петербург «___»___________2022 г. Заказчик ________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

Согласовано протоколом Тендерной комиссии АО МАШ «_» _______ 2022 г. № ___ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку запасных частей для спецтехники VALTRA T194H, T193H для нужд АО «МАШ» (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства) Закупки проводит: Тендерная комиссия АО «МАШ». Заказчик: АО «МАШ» За разъяснениями положений документации обращаться: Телефон: 8 (495) 578-48-66; 8 (926) 015-19-95 Почта: [email protected] Химки 2022 г. Содержание РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 3 РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ КОНКУРСА 7 РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 8 РАЗДЕЛ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 10 РАЗДЕЛ 5. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 11 РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 16 РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 18 РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НМЦ договора включает в себя стоимость поставки, а также все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № на строительно-монтажные И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ работы г. ___________ «____»____________20___г. __________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________, (ф.и.о. руководителя предприятия) действующего на основании _______________________________________________, _____________________________________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, (наименование предприятия, организации) в лице _________________________________________________________________________, (ф.и.о. руководителя организации либо должность и ф.и.о. лица, уполномоченного подрядчиком) действующего на основании _______________________________________ с другой стороны, (устава, положения, доверенности) именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя модернизацию оборудования масломазутодизельного хозяйства в части выполн От Заказчика От Подрядчика _____________/ / _____________/ /

обеспечение гарантийных обязательств

Часть I. Общая часть Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. , освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договора, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 11.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств не предусмотрено 11.2.1. Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств 1.1.1. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 20% от начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено документацией о закупке, предоставляется до подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа). В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: 1) размер обеспечения гарантийных обязательств; 2) срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), да Информация об обязательном общественном обсуждении закупки Не предусмотрено

обеспечение гарантийных обязательств

Информационная карта о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ЕП- 96/2022 на поставку Тренажера для продолжительной пассивной разработки я услуг согласно приложению № 1 к Извещению о проведении закупки 100 (сто) календарных дней 10 Срок, место и порядок предоставления документации о закупке не установлено 11 Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов Закупки не установлено 12 Требования, предъявляемые к участнику закупки 12.1 Единые требования к участникам закупки, указанные в приложении № 3 к настоящему извещению о проведении закупки установлено 12.2 Требование о соответствии участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупок согласно приложению № 3 к Извещению о проведении закупки 12.3. Преимущества, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям: предоставляются 13 Обеспечение исполнения Договора Устанавливается 5% от начальной максимальной цены договора 14 Обеспечение гарантийных обязательств по Договору Устанавливается 5% от начальной максимальной цены договора Требования к обеспечению исполнения договора, гарантийных обязательств по договору Исполнение договора, могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, если требование о предоставлении обеспечения исполнения Договора предусмотрено настоящей Информационной картой. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, и/или предоставление обеспечения ис ______________________________________ (наименование участника закупки) ______________________ ________________________ (должность лица) (Ф.И.О.)

обеспечение гарантийных обязательств

5 Приложение к приказу ПАО «Россети Московский регион» от _______________ № ______ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ г. __________ «_____»________ 20___г. ___________________________________________________________ (сокращенное наименование - _________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на поставку __________________, объявленной извещением от __________№______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора на поставку от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Основные понятия и определения Во избежан ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г.

обеспечение гарантийных обязательств

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Департамента закупок и торгов АО «Московское ПрОП» _______________ Н.А. Яковлева «___» __________ 2022 г. .); 2) вследствие перехода прав на денежные средства к Заказчику. 12.22. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по заключенному договору денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, поставщику (подрядчику, исполнителю) не возвращаются и подлежат взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с соответствующим разделом об ответственности сторон заключенного договора. 12.23. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется после надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору в течение десяти рабочих дней со дня предоставления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) письменного обращения о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов. 12.24. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 20% от начальной (максимальной) цены договора. 12.25. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке. Банковская гарантия оформляется в соответствии с п.п. 12.11. – 12.16. настоящей документации. 12.26. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено документацией о закупке, предоставляется до подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа). 12.27. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: 1) размер обеспечения гарантийных обязательств; 2) срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных об При обосновании начальной (максимальной) цены договора проектно - сметным методом начальная (максимальной) цена договора составила 8 325 350 (Восемь миллионов триста двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 06 коп. ЧАСТЬ

обеспечение гарантийных обязательств

1 ПРОЕКТ ДОГОВОРА№ ______ на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания филиала «Московский» АО «Московское ПрОП» г. Москва «___» _____________2022г. 6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает сам Подрядчик. 6.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае в срок не более 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Подрядчика, либо Заказчиком в одностороннем порядке. 6.9. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. 6.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 6.11. Размер обеспечения гарантийных обязательств подрядчика устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора и составляет ___________. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения договора) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 6.11. Подрядчик также гарантирует, что: 6.11.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6.11.2. У него отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору; 6.11.3. У него отсутствует наруш Заказчик: ____________________________ М.П. Подрядчик ___________________________ М.П.(при наличии) ---------------------------------------------------------------------------------------------конец формы --------------------------------------------------------------------------- Приложение № 5 К Договору №_______________ от «___»________2022 ФОРМА Акт о приемке выполненных работ Унифицированная форма № КС- 2 Утверждена

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Ростовской АЭС А.Б. Горбунов «___» __________ 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на «проведение наблюдений по «Программе экологического мониторинга наземных и водных экосистем» региона Ростовской АЭС в 2023-2024 годах том 1 «общая и коммерческая части» 2022 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1 2 СОДЕРЖАНИЕ 2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3 ЧАСТЬ 1 11 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 11 2.1 ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 11 2.1.1 Требования к участникам закупки, субподрядчикам 11 2.1.2 Требования к продукции 22 2.1.3 Требования к гарантам, предоставляющим обеспечение заявки 22 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 23 3.1КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 25 3.2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 25 3.2.1 ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ» _2147483646.unknown _2147483647.unknown _2147483645.unknown _2147483644.unknown

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №2 ПРОЕКТ ДОГОВОР № __________ г. Губкин «____» ___________ 2022 г. Муниципальное унитарное предприятие «Автодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании результатов проведения закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол № ______ от _________ 2022 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуг Подписи членов комиссии: председатель приемочной комиссии: _________________________________ члены комиссии: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Заказчик:____________ /_______________/ Исполнитель:______________ /__________/ м.п. м.п.

обеспечение гарантийных обязательств

Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» Утверждаю Директор МУП «Автодор» М.В. Каменев __________________ м.п. «05» сентября 2022 года Документация об открытом аукционе в электронной форме: оказание услуг по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания г. Губкин 2022 год Документация об электронном аукционе 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона Заказчика Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» Место нахождения: 309187, РФ, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д. 520 Почтовый адрес: 309187, РФ, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д. 520. Адрес электронной почты: [email protected] Номер контактного телефона: +7(47241) 65-133 2. Контактная информация Шолохова М.А. – начальник отдела закупок, Шабанов А.В. – заместитель начальника отдела закупок. Номер контактного телефона: +7(47241) 65-133 За описание объекта закупки – Баранков Е.А. – главный механик: +7(47241) 65-269 3. Способ зак Приложение № 4 «Рекомендуемые формы для заполнения».

обеспечение гарантийных обязательств

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА» ДОГОВОР подряда на выполнение ремонтных работ г. Десногорск « ___ » ________ 20__ г. _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и АО «Концерн Росэнергоатом», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора - директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» Лубенского Павла Алексеевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности удостоверенной Сарычевой С.И., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Корсика К.А., по реестру №50/992-н/77-2019-17-4513 от 10.12.2019г., при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить следующие работы (далее – работы): «Ремонт зданий, сооружений и помещений на Лубенский М.П. М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (Смоленская АЭС) УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по общим вопросам ____________Н.Н. Шипилов «___» сентября 2022 г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Ремонт зданий, сооружений и помещений на объектах использования атомной энергии Смоленской АЭС» ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 22 2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 1) Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора. 2) Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 04.08.2022 № ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Техническое задание размещено в виде отдельного файла.

обеспечение гарантийных обязательств

Договор подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции ПАО «Россети Центр и Приволжье» от «___» _________20___ г. №___________ «_____________________________________________» (название, наименование объекта строительства) Заказчик: ПАО «Россети Центр и Приволжье» Подрядчик: сование Заказчику копию банковской гарантии. Оригинал банковской гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Срок действия для банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться с даты, следующей за датой окончания срока действия банковской гарантии на исполнение обязательств, и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока. При этом: - размер банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется в размере 5% (пяти процентов) от цены договора в редакции дополнительного соглашения; - размер банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения; 6.6. При выборе банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения работ (в т.ч. гарантийных обязательств) по Договору Заказчик устанавливает требование о предоставлении Подрядчиком безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантии. 6.7. Банк-гарант, предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банковской гарантии Подрядчик обязан представить копию банковской гарантии, а также следующие документы: 6.7.1. Доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально завере Настоящий акт с момента подписания его сторонами становится неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г. Обладатель информации ____________________ Контрагент ____________________ Приложение 15 к договору СПИСОК субподрядных организаций

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины'' Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Извещение о проведении конкурентной закупки Данное извещение содержит приоритетную информацию относительно информации, включенной в сведении о закупке функционала ЕИС. В случае разночтения информации, содержащейся в документации, с информацией, указанной в данном извещении, преимущество имеют сведения, указанные в документации, если иное не указано в самой документации. Время указано по месту нахождения организатора. 1. Способ закупки. Аукцион (в электронной форме) 2. Наименование предмета закупки (предмет договора). Поставка детских молочных смесей 3. Начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 4 840 412,00 рублей. 4. Место поставк Документация – документация о конкурентной закупке.

обеспечение гарантийных обязательств

Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" ул.Красноармейская, д.168/99 г.Ростов-на-Дону, 344002 Тел./факс: (863) 306-57-62 ОГРН 1056163071898 ИНН/КПП 6163075726/616401001 www.donenergotranzit.ru УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО «ДЭТ» Е.С. Мальков 02 сентября 2022 О.П. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 68-ДЗ Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит» (сокращенно – ООО «ДЭТ»), юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 168/99, проводит закупочную процедуру открытого тендера на выполнение следующих работ: Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-1563/13, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282 1. Информация о закупочной процедуре: 1.1 Дата начала и окончания приема заявок: с «02» сентября 2022 г. по «12» сентября 2022 г. в 09.00 (мск) 1.2 Порядок приема заявок В бумажном виде в запечатанном конверте, на котором произведена надпись «Коммерческое предложение 68-ДЗ», а также указывается наименование Участника (с указанием ИНН) Председатель Закупочной комиссии Юденко М.С. Ответственный секретарь Акжигитов А.А. � При расчете балла по критерию «Наименьшая величина коэффициента порядка расчетов» в качестве делителя «Дни рассрочки» берется значение количества дней рассрочки,

обеспечение гарантийных обязательств

16 4 Извещение о закупке. Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку запчастей к компрессорам и компрессорных агрегатов Общие положения Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку запчастей к компрессорам и компрессорных агрегатов (далее – документация об запросе котировок) разработана Заказчиком - Муниципальным унитарным предприятием «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Федер Заказчик имеет право продолжить работу с личными данными даже после предоставления ему соответствующего отзыва в случае, предусмотренном п.5 ч.1 ст.6 – Закона 152-ФЗ * В соответствии ч.4 ст.9 Федерального закона

обеспечение гарантийных обязательств

Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО – РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ» (ФГУП ЦНРПМ) 109544, г. Москва, Школьная,24 тел. 8 (495) 678-52-12 ,факс 8 (495) 678-11-31, e-mail: [email protected] и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с проектом договора. 14. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя все расходы победителя закупки на зарплату, налоги, пошлины и прочие сборы, которые оплачиваются в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, и которые должны быть включены в цену заявки на участие в конкурсе, представленной участником закупки. 15. Требования к участникам закупки: - участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. - перечень документов, представляемых участниками закупки (претендентами) для подтверждения их соответствия установленным требованиям определены в приложении № 2 к настоящей документации о запросе предложений; - к участникам закупки устанавливается требование преставления обеспечения исполнения договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора. Порядок и сроки представления установлены в проекте Договора; - к участникам закупки устанавливается требование преставления обеспечения гарантийных обязательств в размере 1% от начальной (максимальной) цены Договора. Порядок и сроки представления установлены в проекте Договора. 16. Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке определены в приложении № 2 «Требования к участникам закупки». 17. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация доступна на сайте www.zakupki.gov.ru круглосуточно без взимания платы. 18. Предложения (оферты) вместе с документами, представляемыми претендентами для подтверждения их соответствия установленным требованиям, направляются претендентами в адрес заказчика: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24 на бумажном носителе в запечатанном конверте. 19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса предложений в письменной форме по адресу Заказчика (109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24) или в электронной форме по адресу электронной поч Контактный телефон, факс ___________________________________________________________ Руководитель организации _____________________________ /______________________/ (индивидуальный предприниматель) подпись, МП ФИО _1667891239.unknown _1669803579.unknown _1669803587.unknown _1667891240.unknown _1667891241.unknown _1667891235.unknown _1667891236.unknown _1667891234.unknown

обеспечение гарантийных обязательств

Договор на оказание услуг № ____________________________ заключен на основании протокола ________ ____________№ ______ от ________ г. Комсомольск «___»____________ 20__ г. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Николаева Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности № ______ от ______________, с одной стороны, и _______________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по техническому обслуживанию автоматики АСПТ и АСПС для Филиала "Ивановские ПГУ", и передать Заказчику установленные Договором отчетные документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить [2: Согласно рэнкингу ресурса Banki.ru, источником для которого являются данные официальных форм отчетности банков перед ЦБ РФ, и доступный по адресу: https://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=25] Подписи сторон Директор филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер

обеспечение гарантийных обязательств

29 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___ г. «______»________20___ _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с одной Стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________, действующего на основании____________________________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам закупки, официально объявленной в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещением от ________ № ___________, на основании итогового Протокола о результатах закупки от _______ № __________ протокола преддоговорных переговоров от ___ № ___(указывается при наличии) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется в обусловленный Договором срок поставить Покупателю полуприцеп б Допускается предоставление Гарантии на часть указанного срока при условии наличия в Договоре обязательства Принципала по замене Гарантии/продлению срока действия Гарантии не позднее, чем за 60 календарных дней до даты окончания

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора - директор Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» _______________ А.В. Кушнеров «_____» сентября 2022 года ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку полуприцепа бортового для нужд ПО ЦЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" СОГЛАСОВАНО ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИЕЙ ПАО «Россети Северо-Запад» Состав Закупочной комиссии утвержден Приказом Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» № 41 от «25» января 2022 г. Согласовано Протоколом заочного заседания Закупочной комиссии № 2/11-1 от «___» сентября 2022 г. п. Мурмаши, 2022 год СОДЕРЖАНИЕ на право заключения договора на поставку измерительных трансформаторов напряжения НКФ-220-58У1 по объекту «Техническое перевооружение ПС 150 № 108 с заменой измерительных трансформаторов ТН-150-2 фазы «А» и «В» в ячейке» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад" 1 СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ ПРОЕКТ ДОГОВОРА Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе Приложения №1 к извещению о закупке V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Технические требования к продукции (предмету закупки) представлены в виде отдельного

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии АО «ТСК» _____________________/А.А. Шмаков/ «06» сентября 2022г. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 142–ЭЗП–2022 1. Способ закупки: открытый запрос предложений в электронной форме 2. Сведения о Заказчике: Наименование: Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, 5 «б» Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а» Контактная информация: секретарь Закупочной комиссии – Беляева Ирина Вениаминовна, тел. (4752) 71-96-89, факс: 71-94-79, эл. почта: [email protected] 3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара: Поставка прибора энергетика многофункционального портативного для проведения проверок приборов учета электрической энергии. Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги: 1 штук. 4. Место поставки товара: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Котовского, д. 2. 5. Сведения о 00 мин. (время московское).

обеспечение гарантийных обязательств

Утверждаю: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» руководитель контрактной службы ______________Гайдук Иван Евгеньевич ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на оказание услуг по обеспечению беременных женщин лекарственными средствами через аптечную сеть Исполнителя по рецептам врачей женской консультации Заказчика для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» г. Челябинск, 2022 год Приглашение к участию в аукционе в электронной форме Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск» (далее – Заказчик) приглашает к участию в аукционе в электронной форме (далее – аукцион). Для участия в аукционе участники размещения заказа должны получить аккредитацию на электрон Заказчик: Исполнитель: руководитель контрактной службы_________И.Е.Гайдук Э.П. ___________________ Э.П.

обеспечение гарантийных обязательств

Проект договора г. Оренбург «____»_________________2022 г. _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________, действующ____ на основании ____________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждения здравоохранения «Оренбургская районная больница» (далее ГАУЗ «Оренбургская РБ») в лице главного врача Зверева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг ГАУЗ «Оренбургская РБ», а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность, на основании протокола ________ №________ от _____________ 2022 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: I. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется о От Заказчика (Получателя): От Поставщика: __________________________ ____________________________ М.П. М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

Договор поставки № заключен на основании протокола № Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», представляемое ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» в лице Главного инженера филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Соболева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 48 от 17.05.2022, и ______ (сокращенное наименование _______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ______, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю Копировально- множительную технику для Южноуральской ГРЭС-2 (далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар Адреса и реквизиты Сторон ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Интер РАО – Электрогенерация» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 Адрес

обеспечение гарантийных обязательств

36 Утверждена приказом филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» от ____________ №____ Документация о запросе предложений Запрос предложений в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод высокого давления Р ≤ руб. (Двести пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей 72 копейки), НДС не облагается. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Наименование юридического лица: Акционерное Общество «Мособлгаз» Наименование филиала: Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Номер счета: р/сч 40602810640000000046 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Коломенское ОСБ 1555 ИНН / КПП 5032292612 / 502243001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения запроса предложений в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________) 24.3 Размер, срок, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств предусмотрена в следующем размере: 3 % от цены предложенной победителем закупки, НДС не облагается. Обеспечение может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств: Наименование юридического лица: Акционерное Общество «Мособлгаз» Наименование филиала: Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Номер счета: р/сч 40602810640000000046 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Коломенское ОСБ 1555 ИНН / КПП 5032292612/502243001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемого по итогам проведения запроса предложений в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________). 25 Требования к независимой гарантии 25.1 Требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки Не установлено 25.2 Требования к независи № 50:52:0010204:1569» для исполнения обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 14.12.2020 № 05/1385-К2362-20 (Прилагается отдельно)

обеспечение гарантийных обязательств

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» «УТВЕРЖДАЮ» Врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» ________________ А.Г. Харченко документация ных настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 1.8.5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки: а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в Специальной части. 1.8.6. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных проектом договора. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и устанавливается в Специальной части. 1.8.7. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной независимой гарантии, выданной банком, или перечисления денежных средств на счет Заказчика. 1.8.8. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора. Срок предоставления победителем закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора определяется правилами (регламентом), установленными выбранным Заказчиком для проведения закупки оператором электронной торговой площадки. В случае, если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок (определяется правилами (регламентом) оператором электронной торговой площадки), победитель процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой уч (наименование должности) (подпись) Ф.И.О.

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ация, 677010, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА МЕРЗЛОТНАЯ, 33, 677010, Саха /Якутия/, Якутск, Мерзлотная, дом 33, [email protected], 7-4112-507080 21. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Черкашина Анастасия Петровна, 7-9246-644433, [email protected] 22. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)'' ИНН: 1435211305 БИК: 019805001 Расчетный счет: 03224643980000001601 Лицевой счет: 20911035655 23. Источник финансирования. Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности. 24. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Не установлено 25. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 10.00% от НМЦД в размере: 78 277,72 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых мер, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 26. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 27. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Слепцов Павел Викторович, 8-4112-508697, [email protected] 28. Требования к участникам закупки. Установлены следующие единые требования к участникам закупки: а) непроведение ликвидации участника ко Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)'' Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ация, 677010, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА МЕРЗЛОТНАЯ, 33, 677010, Саха /Якутия/, Якутск, Мерзлотная, дом 33, [email protected], 7-4112-507080 22. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Черкашина Анастасия Петровна, 7-9246-644433, [email protected] 23. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)'' ИНН: 1435211305 БИК: 019805001 Расчетный счет: 03224643980000001601 Лицевой счет: 20911035655 24. Источник финансирования. Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности. 25. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Не установлено 26. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 10.00% от НМЦД в размере: 78 277,72 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых мер, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 27. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 28. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Слепцов Павел Викторович, 8-4112-508697, [email protected] 29. Требования к участникам закупки. Установлено, в соответствии с частью 1 «Информационная карта» документации. 30. Требование об отсутст Документация – документация о конкурентной закупке.

обеспечение гарантийных обязательств

Проект договора № __________ на выполнение работ по капитальному ремонту первичного отстойника № 2, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, УЭОС блок ёмкостей г. Верхняя Пышма «___» _________________2022 г. Муниципальное унитарное пала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Счёт Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору и обеспечения гарантийных обязательств по договору: Образец заполнения назначения платежей: Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора ________________________». Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору _________________________». 12.13. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 10 процентов от начальной (максимальной) цены договора и составляет ___________________________. 12.14. Обеспечение исполнения настоящего договора устанавливается в размере ___ процентов от начальной (максимальной) цены договора и составляет __________________. 12.15. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора. 12.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 12.17. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта не превышает тридцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 12.18. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, Барменков/ ____________ /______________/ 5

обеспечение гарантийных обязательств

Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В случае возникновения противоречий между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и Положением о закупке ента заключения договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 9.4.12. В случае если обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, которое соответствует требованиям, установленным Положением о закупке, документацией, извещением о закупке. 9.4.13. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 9.4.14. Если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 (десять) миллионов рублей и более и участником аукциона, с которым заключается договор, предложено снижение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо общей начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг (в случае если закупка проводится в соответствии со ст. 6.5 Положения о закупке) более чем на 30 (тридцать) процентов, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, указанного в Информационной карте. 9.4.15. Если в отношении участника имеются вступившее в законную силу судебное решение о расторжении договора с Обществом либо ФГУП «Почта России» или не обжалованное в судебном порядке решение Общества либо ФГУП «Почта России» об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением у � п. 8 Постановления № 925

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» _____________________________ С.А. Морозов 01.09.2022 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Протокол от 01.09.2022 г. № 2070/1) ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (далее - документация о закупке) Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, Хучельское сельское поселение, коллективный сад «Дубрава», уч.111» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (далее - запрос предложений, закупка) г. Чебоксары 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1.1. Правовой статус документов 3 Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое лицо Собственник – юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по общим вопросам ФГУП «РАДОН» _____________________ И.В. Роговин «____» __________ 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для открытого аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по общим вопросам ФГУП «РАДОН» _____________________ И.В. Роговин «____» __________ 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для открытого аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку оборудования радиационного контроля для Московского филиала ФГУП «РАДОН» том 1 «общая и коммерческая части» от «___» __________ 2022 № ГПЗ № 20666/18 Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №_______________________ Извещение на сайте http://zakupki.gov.ru №______________________ Извещение на сайте http://www.atom2.roseltorg.ru №______________________ 2022 Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого- технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» ФГУП «РАДОН» __________________________________________________________________________________ Федеральное государственное унитарное предприятие « 73

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ______ на поставку оборудования радиационного контроля для Московского филиала ФГУП «РАДОН» город Москва «___» ______ 2022 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании Доверенности от _______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. В данном Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре ес От Покупателя: _____________________ _____________________ ________________________ /_____________/ М.П. От Поставщика: _____________________ _____________________ ________________________ /_____________/ М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по общим вопросам ФГУП «РАДОН» _____________________ И.В. Роговин «___» __________ 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по общим вопросам ФГУП «РАДОН» _____________________ И.В. Роговин «___» __________ 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы «НИР по совершенствованию технологии обращения с инертными радиоактивными газами в рамках повышения безопасности при выводе из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов» том 1 «общая и коммерческая части» от «___» __________ 2022 № ГПЗ № 20703/11-П Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №_______________________ Извещение на сайте http://zakupki.gov.ru №______________________ Извещение на сайте http://utp.sberbank-ast.ru №______________________ 2022 Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» ФГУП «РАДОН» ____________________ ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Техническая часть приведена в Томе 2 в виде отдельного файла.

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора ГУП «ЦУГИ» _____________/Г.В. ение квалификационного отбора участников Квалификационные требования к участникам закупки Не установлено 17. Формы, порядок, даты и время окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений аукционной документации. Дата и время окончания срока предоставления заказчиком разъяснений участникам положений аукционной документации: «09» сентября 2022 г. 17-00 Направление участниками аукциона в электронной форме запросов о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе обеспечиваются оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке. 18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств Не установлено 19. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Обеспечение исполнения договора предусмотрено в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной независимой гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Безотзывная независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением требования, установленного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части наличия независимой Приложение к документации о проведении аукциона в электронной форме находится в прикрепленном файле.

обеспечение гарантийных обязательств

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 1) Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора. 2) Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 04.08.2022 № 165), с учётом приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П (редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 21.05.2021 № 1/623-П). Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран 24) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: Арбитражный комитет Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион): АО «Концерн Росэнергоатом», почтовый адрес: 109507,

обеспечение гарантийных обязательств

( 2 )Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») ( 2 )Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (Белоярская АЭС) УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» _________________ И.И. Сидоров « » сентября 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Выполнение предпроектных работ по подготовке обоснования инвестиций объекта "Строительство внутриплощадочных сетей газораспределения низкого давления на промплощадках энергоблоков № 3 и № 4 объектов Белоярской АЭС" в соответствии с техническим заданием том 1 «общая и коммерческая части» 2022 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 497 СОДЕРЖАНИЕ 2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3 ЧАСТЬ 1 10 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 10 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 10 2.1.1. Требования к участника ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Извещение о проведении конкурентной закупки Данное извещение ронной почты, номер контактного телефона. ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, [email protected], 7-914-2701078 22. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Ефимова Карина Степановна, 7-4112-508751, [email protected] 23. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' ИНН: 1435024023 БИК: 019805001 Расчетный счет: 03224643980000001601 Лицевой счет: 30054035503 24. Источник финансирования. Средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 25. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Не установлено 26. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 5% от НМЦД: 68238,00 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых мер, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 27. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 28. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Петухова Майя Николаевна, 8-4112-508697, [email protected] 29. Требования к участникам закупки. Установлено, в соответствии с частью 1 «Информационная карта» документации. 30. Требование об отсут Документация – документация о конкурентной закупке.

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «ГАУ РС (Я) ''РКБ №3''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (в электронной форме) ). 15.09.2022 года 19. Дата подведения итогов закупки. 20.09.2022 года 20. Информация о заказчике: место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 94, [email protected], 7-914-2701078 21. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Ефимова Карина Степановна, 7-4112-508751, [email protected] 22. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. ГАУ РС (Я) ''РКБ №3'' ИНН: 1435024023 БИК: 019805001 Расчетный счет: 03224643980000001601 Лицевой счет: 30054035503 23. Источник финансирования. Средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 24. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Не установлено 25. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 5% от НМЦД: 68238,00 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых мер, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 26. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 27. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Петухова Майя Николаевна, 8-4112-508697, [email protected] 28. Требования к участникам закупки. Установлены следующие единые требования к участникам закупки: а) непроведение ликвидации участника Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

Договор подряда № _________ заключен на основании протокола ________ ____________№ ______ от ________ г. Калининград «___» __________ 2022 г. Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация» Гурылева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 5/КТЭЦ от 24.01.2022 года., с одной стороны, и ___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по созданию систем кондиционирования в помещениях Главного корпуса и инженерно-бытового корпуса для Прегольской ТЭС, эксплуатируемой филиалом « ∑(U), Суммарный, тыс. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

обеспечение гарантийных обязательств

11 УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора __________Р.И. срока подачи заявок. 21. Размер обеспечения исполнения договора Размер и валюта обеспечения договора: 5% от начальной (максимальной) цены договора: 541 684,50 рублей НДС не облагается Вид обеспечения: безотзывная независимой гарантия или перечисление денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения обязательств по указанному договору. Безотзывная независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока исполнения обязательств сторон по договору. 22. Размер обеспечения исполнения обязательств на период действия гарантийных обязательств Размер и валюта обеспечения: 2% от начальной (максимальной) цены договора: 216 673,80 рублей Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Безотзывная независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением требования, установленного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должен составлять не менее, чем один месяц с даты окончания срока гарантийных обязательств по договору. 23. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, гаран Директор __________________________________________ Главный бухгалтер__________________________________ М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ: Главный врач ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» ________________ Л.Л. Барсукова «_____» _____________ 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО говора. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) после надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) календарных дней после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акта сверки и письменного обращения о возврате денежных средств. Реквизиты счета заказчика для предоставления обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств: Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» ИНН 7224009059 КПП 722401001 Лицевой счет Департамент финансов Тюменской области ЛС 001151111 ГРАД Номер счета плательщика 03224643710000006700 Номер счета банка плательщика 40102810945370000060 Отделение Тюмень Банка России/УФК по Тюменской области г.Тюмень БИК 017102101 КБК 00950300000000000130 Код субсидии 50500 Обеспечение исполнения договора №_______ на________ Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств Устанавливается Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств: 5 % от начальной (максимальной) цены договора 8.4 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора в виде внесения денежных средств на указанные в п. 8.3 банковские реквизиты или предоставлением независимой гарантии. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств настоящего договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц. Гарантийные обязател № п/п Наименование товаров, предлагаемых участником закупки Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Информация о заявителе, подавшим заявление на включение сведений в реестр (наименование, ИНН) Подписано

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДЕНО На заседании Закупочной комиссии «07» сентября 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку питьевых труб для объекта «Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА,6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА,2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва для нужд МКС - филиала ПАО «Россети» г. Москва 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1.1. Правовой статус документов 3 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 3 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 3 1.4. Требования к участникам закупки 4 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 4 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 5 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происхо ОБОСНОВАНИЕ НМЦ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 К НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 52

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Калужской области» В.Н. Евсеев ________________2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ об электронном аукционе на поставку ГСМ (АИ-92, Дт) в 4 квартале 2022 года для нужд филиала ФБУ Н 7727156317 / КПП 402702001 УФК по Калужской области (Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области») л/с 20376Х83010 Казначейский счет 03214643000000013700 Банковский счет 40102810045370000030 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга БИК 012908002 КБК 000000000000000000510 Форма (формы) обеспечения исполнения договора Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в Разделе 6 «Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению». Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора В соответствии с Разделом 6 «Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению» 6.3 Обеспечение гарантийных обязательств Не требуется Размер обеспечения гарантийных обязательств [Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены договора. В случае если договор предполагает поэтапную поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), сумма предоставленного обеспечения гарантийных обязательств не должна превышать 10% от начальной (максимальной) цены поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по каждому этапу поставки] Форма (формы) обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в Разделе 7 «Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению». Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств В соответствии с Разделом 7 «Раздел 7. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению» 6.4 Антидемпинговые меры при провед В случае если после признания коллективного участника победителем закупки хотя бы один участник, входящий в состав коллективного участника, отказывается от заключения договора, данный коллективный участник признается уклонившимся от заключения договора.

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ________ г. Москва «___» __________ 2022 г. Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Управления капитального строительства АО "Мосводоканал" Гордынова А.Ю., действующего на ие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 9.3. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе оформить и представить Заказчику БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ или СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по настоящему Договору. 9.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору представляется на сумму не менее 5% от стоимости всех выполненных работ. 10. Ответственность сторон 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы. 10.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 10.5. – 10.7. настоящего Договора, в виде фиксированной сумм ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: Директор УКС АО "Мосводоканал" _____________А.Ю.Гордынов м.п. ПОДРЯДЧИК: ______________ м.п.

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № __________ подряда на выполнение строительно-монтажных работ с предоставлением заказчиком материалов Московская область «___» _________ 20__ г. Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 10.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней после исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору. 10.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму ________ руб. (_______________ рублей __ копеек), что составляет 0,1% от цены Договора, в форме _____________ (независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора). В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней. 10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. 10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнару Линия разрыва проходит точно по плоскости сварки 1 % от цены договора, но не менее 50 000 руб. 2.2 Выполненных сваркой с применением деталей с закладными нагревателями 2.2.1 По результатам

обеспечение гарантийных обязательств

2021 г. Общество с Ограниченной Ответственностью “ Управление Инженерных Работ 701 ” Заказчик: АО «Мособлгаз» Подрядчик: ООО «УИР 701» Объект: «Газификация д. Савельево» городского округа Истра Московской области. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 577 - 2020 - ГОЧС Том 8 2021 г. Общество с Ограниченной Ответственностью “ Управление Инженерных Работ 701 ” Заказчик: АО «Мособлгаз» Подрядчик: ООО «УИР 701» Объект: «Газификация д. Савельево» городского округа Истра Московской области. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 577 - 2020 - ГОЧС Том 8 Генеральный директор: В.Е. Горовой Главный инженер проекта: Е.Н. Иванова 577 – 2020 - ГО.ЧС.С Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата ГИП Иванова Содержание тома Стадия Лист Листов Вед.инж. Кравцов П Причина Отметка о результатах проверки № п/п Фамилия, имя, отчество Должность проверки знаний 1 2 3 4 1 Кравцов Дмитрий Ведущий специалист Первичная Александрович проектной группы Председатель: Члены комиссии: А

обеспечение гарантийных обязательств