Datasets:

Outrun32

/

BERT-fine-tune-data

like 0

25 УТВЕРЖДЕНА приказом АО «Мособлгаз» от __.__.2022 № ______-З Конкурсная документация Конкурс в электронной форме на право заключения договора о выполнении строительно-монтажных работ: «Газификация д. Савельево» городского округа Истра Московской едставлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Владелец счета: Акционерное Общество АО «Мособлгаз» Номер счета: р/сч 40602810740020100004 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Полное наименование: Акционерное Общество «Мособлгаз» Сокращенное наименование: АО «Мособлгаз» Место нахождения: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, километр 1-й (Рублево-Успенское шоссе тер.), дом 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901 ИНН/КПП 5032292612/ 997650001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения конкурса в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________). 25.3 Размер, срок, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств предусмотрена в следующем размере: 0,1 % от цены предложенной победителем закупки, НДС не облагается. Обеспечение может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ внесения обеспечения определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Владелец счета: Акционерное Общество АО «Мособлгаз» Номер счета: р/сч 40602810740020100004 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Полное наименование: Акционерное Общество «Мособлгаз» Сокращенное наименование: АО «Мособлгаз» Место нахождения: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, километр 1-й, дом 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901 ИНН/КПП 5032292612/ 997650001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемого по итогам проведения конкурса в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________). 26 26.1 Требования к независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения испо (Прилагается отдельно)

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № _____________ на поставку Экспресс тестов г. Оренбург «____» ___________ 2022 г. _______________________, далее именуемый Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании ________________., с одной стороны, и Государственное автономное учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» в лице главного врача Попова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07. 2011 г. № 223-ФЗ, по результатам размещения закупки путем проведения аукциона в электронной форме, на основании протокола _______________ от «-_____» _________ 2022 года (извещение № _____________), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется Попов 6

обеспечение гарантийных обязательств

3 Приложение №5 к документации запроса предложений Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» по отбору финансовой организации на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов «Проект 3 Приложение №5 к документации запроса предложений Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» по отбору финансовой организации на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов «Проект договора предоставления кредитных ресурсов» ПРОЕКТ ДОГОВОРА г. ____________________ «___» ____________ 202_ г. Банк_______________________, генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № ______, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице ____________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (ООО «Нижневартовские коммунальные системы»), далее именуемое «Заемщик», в лице Бокова Анатолия Николаевича,.действующего на основании Доверенности №21 от 28.02.2021г., выданной управляющей организацией Обществом с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг», действующей на основании Договора оказа Подпись …………………………….. М.П. (при наличии)

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение 1 к приказу ПАО «Россети Северо-Запад» от ___________№ _____ в редакции СЗ/32-01/2973 от 15.07.2022 (для спецторгов) ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ «___»___________20____г. ПАО «Россети Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании доверенности от_____№___, с одной стороны, и «____________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупки на право заключения договора подряда строительно-монтажных работ / «под ключ», официально объявленной в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) извещением от ________ № ___________, на основании итогового Протокола о результатах закупки от _______ № __________, протокола преддоговорных переговоров от ___ № ___(указывается при наличии) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА Статья 1. Основные понятия и определения Во избежание неод Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области*** ***Примечание: При заключении договора в интересах филиала

обеспечение гарантийных обязательств

РОСМОРРЕЧФЛОТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ» УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии _________________ А.А. Донченко от 08.09.2022 г. Извещение о запросе котировок в электронной форме № АЧБФ-ТА-312-22 по выбору организации на право заключения особ закупки и любые сведения о закупке; 2) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником Запроса котировок, если он и его заявка соответствуют требованиям Извещения. 3.11. Обеспечение исполнения договора 3.11.1 До заключения договора Участник, с которым будет заключаться договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору на условиях, предусмотренных проектом договора. Обеспечение предоставляется Участником в виде независимой гарантии либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Условия гарантии и банк, которым будет выдана гарантия, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 3.11.2 Размер обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных предметом договора, составляет не менее размера авансового платежа, предусмотренного договором, и срок действия такого обеспечения должен превышать не менее чем на один месяц срок выполнения работ/поставки товара/оказания услуг, входящих в предмет договора. Размер обеспечения исполнения обязательств Участника в гарантийный период составляет не менее 5 (пяти) процентов от цены сделки - для сделок с ценой не более 100 млн рублей, и не менее 3 (трех) процентов – для сделок с ценой свыше 100 млн рублей; срок действия такого обеспечения должен превышать не менее чем на один месяц срок окончания гарантийного периода, установленного договором. 3.11.3 Требования к участникам закупок по оформлению независимых гарантий: 1. Гарантия должна соответствовать следующим требованиям к ее оформлению: 1.1. должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа (в том числе в виде свифт-сообщения); 1.2. Гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Гаранта (для документа на бумажном носителе - собственноручной подписью с проставлением печати (при наличии), для электронного документа - усиленной квалифицированной цифровой подписью), что подтверждается представлением соответствующих документов; 1.3. все листы Гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта (в случае ее оформления на бумажном носителе на нескольких листах). 2. В 1 т Подход-отход Судна-сборщика 1 операция Итого: Примечание: Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС (20%)________ (_______) руб. _____ коп.» заменяются словами

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «ПР «Чистюньский» Деккерт В.А. ____________________ «31» августа 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Извещение (информационная карта) о проведении открытого аукциона в электронной форме № п/п ПОЛЕ ЗНАЧЕНИЕ 1. Форма и способ процедуры закупки Открытый аукцион в электронной форме 2. Заказчик Акционерное Общество «Племрепродуктор ЧИСТЮНЬСКИЙ» 659077,Алтайский край, Топчихинский район, поселок Победим, ул. Советская, 11 ИНН/КПП: 2279005833/227901001 р/с: 40502810518010000006 в Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» г. Барнаул; к/с; 30101810100000000733 БИК: 040173733 Код ОКПО 654019 Код ОКАТО 1249852001 Телефон 3852-53-25-83, Ответственное лицо Кошевая Ирина Валерьевна 3. Предмет договора Требования к закупаемым ТРУ Поставка бункера, предназначенного для приема зерна с комбайнов, дальнейшей перевозки его к краю поля и перегрузки в автотранспорт, а также загрузки сеялок и зерноупаковочных машин. В количестве 1 шт Согласно Техн Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.) (подпись) Участник закупки [для физических лиц ] _______ (Фамилия И.О.) (подпись) ПРОЕКТ ДОГОВОРА№ __________ Приложен отдельным файлом

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ И. о. директора Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» __________________ С.Ф. Шамрай М.П. «__» _________2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе в электронной форме на оказание услуг по выполнению производственного (инструментально-лабораторного) авленного обеспечения исполнения договора предусмотренных договором штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенных Заказчиком убытков. 11.9.Обеспечение исполнения договора удерживается и не возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) в случае расторжения договора в одностороннем порядке, судебном порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в объеме, установленном пунктом 11.4.7 Положения. 11.10. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе в ходе исполнения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. В ходе исполнения договора способ обеспечения исполнения договора может быть изменен. 11.11. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 процентов от НМЦД. 11.12. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может предоставляться путем перечисления денежных средств на счет Заказчика или в виде банковской гарантии. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром банку вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, кот PAGE 21

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ___________________ Д.Л. Зарецкий «____» _______________ 2022 год Конкурсная документация КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на Выполнение работ по ремонту двигателя мульчерного комплекса TREMME MERLO М-180В гос. номер 04-34СО64. Приволжское ПО. филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» г. Саратов 2022 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Общие сведения о конкурсе 1.1.1 Заказчик, являющийся Организатором конкурса, ПАО «Россети Волга» (почтовый адрес: Россия, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44, Секретарь Конкурсной комиссии – Уланова Маргарита Васильевна тел. (8452) 30-27-79, ответственное лицо – Никитин Евгений Аркадьевич тел. (8452) 30-27-72), Извещением о проведении конкурса в электронной форме, опубликованным на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика (www.rossetivolga.ru), на сайте ЭТП (msp.roseltorg.ru) пригласило юридических лиц, физических лиц, в том числе и Подписи уполномоченных лиц Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое лицо Собственник – юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» _____________________________ С.А. Морозов 01.09.2022 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Протокол от 01.09.2022 г. № 2074/1) ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (далее - документация о закупке) Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта крестьянского (фермерского) хозяйства по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, Тойсинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:08:000000:4413» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (далее - запрос предложений, закупка) г. Чебоксары 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое лицо Собственник – юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДЕНО» Председатель закупочной комиссии - И. о. начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго» _______________ /Бечик С.Е./ «02» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На право заключения рамочного договора поставки силовых трансформаторов для осуществления работ, выполняемых филиалами ПАО "Россети Ленэнерго" по г. Санкт-Петербургу в период 2022-2023 (общим объёмом не более 399 млн. руб. с НДС) (221648) УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Согласовано Закупочной комиссией (Протокол № 221648-1 от «02» сентября 2022 г.) г. Санкт-Петербург 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Правовой статус документов 4 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки 4 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена закупки) 5 1.4. Требования к участникам закупки 5 1.5. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 6 1.6. Предоставл ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Техническое задание представлено в Приложении №1 к Документации V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА Проект Договора представлен в Приложении №2 к Документации

обеспечение гарантийных обязательств

Часть V Документации аукциона в электронном виде ПРОЕКТ ДОГОВОРА № на оказание услуг по обслуживанию гардеробов филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле г. Нижний Тагил « ____» ______ 2022 г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле), именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице директора филиала Райхерт Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности №69 от11.11.2021 г., с одной стороны и ________________________ именуемое в дальнейшем – Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию гардеробов Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, по адресам г. Нижний Тагил ул. Красногвардейская ,57 (учебный корпус); пр. Мира ,25 (учебный корпус), а Зак АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 622031 г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57 ИНН 6663019889 КПП 668601001 ПАО КБ «УБРиР» Кор. счет 30101810900000000795 р/сч

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ Договор № п. Волоконовка «___» _________ 2022г. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волоконовская центральная районная больница» (ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивана Васильевича Мизенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола ___________от «__» _______ 2022г. № ______, о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить в ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» кресло для гинекологических, урологических осмотров и манипуляций, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специа Подписи Сторон: Заказчик Главный врач ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» _____________________ И.В. Мизенко мп Поставщик _________________ мп

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДЕНО» На заседании Центральной конкурсной комиссии № 49 От 06 сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и замене индивидуального теплового пункта (ИТП) по системе отопления и ГВС для комплекса производственных зданий Лит. Б, Б1, В, В1, Г Производственной базы АО «Янтарьэнерго» по адресу г. Калининград ул. Нарвская 55 г. Калининград 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Правовой статус документов 4 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 4 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 4 1.4. Требования к участникам закупки 5 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 6 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 6 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица ОБОСНОВАНИЕ НМЦ Обоснование НМЦ представлено в виде отдельного файла в составе Приложения №3 к документации о закупке Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №3 к извещению Договор №____________ на поставку товаров для нужд автономного учреждения г. Челябинск «__» ____ 202___год Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г.Челябинск» (ГАУЗ ОЗП «ГКБ № 8 г.Челябинск»), в лице в руководителя контрактной службы Петрученко Яны Игоревны, действующего на основании Доверенности № б/н от 12.03.2022, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________ именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме на поставку товаров для нужд автономного учреждения, а именно фарш куриный (далее по тексту - товар) в соответствии с про Заказчик Должность_________________ ________________ФИО Поставщик Должность_______________ _______________ФИО Экспертное заключение результатов исполнения договора в части их соответствия условиям договора: (соответствует/не соответствует условиям договора, если не соответствует, указать, что именно) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ответственное лицо: _____________________________________________________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

Договор поставки Поставка расходных материалов и запасных частей оборудования для полуавтоматической сварки для производственных нужд филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____________ г. Москва «___» _________ 20__ Договор поставки Поставка расходных материалов и запасных частей оборудования для полуавтоматической сварки для производственных нужд филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____________ г. Москва «___» _________ 20__ года Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (АО «НИКИМТ-Атомстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______(должность, Фамилия, Имя, Отчество), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с одной стороны, и _______________ полное наименование Поставщика (___________сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ (должность, Фамилия, Имя, Отчество), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола головной закупочной комиссии от __.__.____ №___ ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» _______________________________ Стр. 24 из 25 _______________________ Покупатель ___________________ Поставщик _________________ от Поставщика Стр. 32 из 32 _______________________ от Покупателя

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Руководитель департамента безопасности макрорегиона Сибирь ________________ /Тэрри А.В./ «____» _______________ 2022г. ента заключения договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 9.4.12. В случае если обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, которое соответствует требованиям, установленным Положением о закупке, документацией, извещением о закупке. 9.4.13. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 9.4.14. Если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 (десять) миллионов рублей и более и участником аукциона, с которым заключается договор, предложено снижение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо общей начальной (максимальной) цены единиц товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг (в случае если закупка проводится в соответствии со ст. 6.5 Положения о закупке) более чем на 30 (тридцать) процентов, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, указанного в Информационной карте. 9.4.15. Если в отношении участника имеются вступившее в законную силу судебное решение о расторжении договора с Обществом либо ФГУП «Почта России» или не обжалованное в судебном порядке решение Общества либо ФГУП «Почта России» об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением у � п. 8 Постановления № 925 � В соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, ч. 5.2.6 ст. 5.2 Положения о закупке сведения о закупке (в

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Ленинградская АЭС-Авто» ________________ С.В. Воробьев «07» сентября 2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право заключения договора на поставку автобусов городских, используемых для групповых перевозок, приобретаемых за счет средств лизингодателя. том 1 «Общая и коммерческая части» Часть 1 (Общая часть) СОГЛАСОВАНО: Председатель закупочной комиссии: Заместитель генерального директора по общим вопросам _____________ К.А. Передерей Заместитель председателя закупочной комиссии: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ____________Ю.А. Мезенина Члены закупочной комиссии: Главный инженер _____________ В.Ф.Зазерин Начальник юридического отдела _____________Е.И. Овчарова Начальник ОЗ и МТО _____________Г.Г. Захарова Руководитель группы ОМТО _____________ А.С Чиков. Секретарь закупочной комиссии ____________ В.В. Васина Специалист по экономической безопасности ____________В.М. Мудрак 2022 г. 1 Содер 32

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины'' Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Извещение о проведении конкурентной закупки Данное извещение содержит приоритетную информацию относительно информации, включенной в сведении о закупке функционала ЕИС. В случае разночтения информации, содержащейся в документации, с информацией, указанной в данном извещении, преимущество имеют сведения, указанные в документации, если иное не указано в самой документации. Время указано по месту нахождения организатора. 1. Способ закупки. Аукцион (в электронной форме) 2. Наименование предмета закупки (предмет договора). Поставка лекарственных препаратов из группы антибиотиков 3. Начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 2 278 855,20 Документация – документация о конкурентной закупке.

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ________ г. Москва «___» __________ 2022 г. Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Управления капитального строительства АО "Мосводоканал" Гордынова А.Ю., действующего на основании доверенности от 30.12.2021г. №(30)01.08-1404/21, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на основании результатов проведения процедуры закупки (протокол ___________) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) комплекс технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт (восстановление) водопроводной сети по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д. 3, в/в, з/сеть 33169 (далее - Объект), включ ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: _____________ м.п. ПОДРЯДЧИК: ______________ м.п. Приложение №2 к договору № ___________ от ______________

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ Гражданско-правовой договор № ____________________ Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (лот 3) г. Москва ______________________________ г. Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно- и с сл едов а ых средств, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке. Исполнитель также предоставил информацию подтверждающую свою добросовестность.Исполнитель 14 предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор. (Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор) Срок действия обеспечения исполнения Договора "30" апреля 2023 года. Срок действия гарантийных обязательств – 2 года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 9.3 Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 226 403,00 руб. , что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены Договора , предусмотренной документацией о закупке. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, подписи и реквизиты сторон". Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, по истечении срока действия данного обеспечения в срок до 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком гарантийных обязательств. 9.4 Способ обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантийных обязательств, определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно- исследовательский и проектный институт ж и л и щ н о г о х о

обеспечение гарантийных обязательств

60 Приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 17.12.2019 № 574-ЦА ТИПОВАЯ ФОРМА договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) _______________________________ от «___» _________20___ г. №___________ «_____________________________________________» (наименование, место нахождения объекта строительства) Заказчик: _____________________________ Подрядчик: ___________________________ г._____________________ (место заключения Договора) СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 4 Статья 1. Основные понятия и определения 4 Статья 2. Предмет Договора 7 Статья 3. Срок выполнения работ по Договору 8 Статья 4. Цена работ по Договору 9 Статья 5. Порядок и условия платежей 11 РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 16 Статья 6. Обязательства Подрядчика 16 Статья 7. Обязательства Заказчика 21 Статья 8. Обеспечение обязательств Подрядчика 22 РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ 26 Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям 26 Статья 10. Порядок вып 100 или количество х цена Стои-мость 1 2 3 4 5 Итого по смете__________________________________________________________________ (сумма прописью) Главный инженер проекта __________________ ___________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Составитель сметы __________________ ___________________________________ (подпись) (инициалы,

обеспечение гарантийных обязательств

Договор поставки №___________________________ г. Южноуральск «____»___________20__ г. Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», представляемое ООО «Интер РАО – Управление Электрогенерацией», действующим на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 8-ИИА/010-0125-21 от 28.12.2021 года, в лице Главного инженера филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Соболева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 48 от 17.05.2022 года, и _______________________________________ (сокращенное наименование ____________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется переда Бобылев Специалист ОРТПР__________________

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Директор ГАСУСО СО «Тагильский пансионат» ______________ А.В. Олькин «__» _________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЗАКУПКУ: Поставка технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации социального пункта проката структурного подразделения «ЦВБД» ГАСУСО СО «Тагильский пансионат» Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а. г. Нижний Тагил 2022 СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ: РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ РАЗДЕЛ III. ПР Участник закупки _________________________ _______________________ ______________________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать) Приложение: на ___ л. * По желанию участника размещения заказа котировочная заявка может быть оформлена на фирменном бланке ** Указывается ставка

обеспечение гарантийных обязательств

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ» (АО «НИИ НПО «ЛУЧ») УТВЕРЖДАЮ Директор АО «Наука и инновации» - Управляющей организации АО «НИИ НПО «ЛУЧ» П.В. Карболин АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ» (АО «НИИ НПО «ЛУЧ») УТВЕРЖДАЮ Директор АО «Наука и инновации» - Управляющей организации АО «НИИ НПО «ЛУЧ» П.В. Карболин «05» сентября 2022 года Извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) «Право заключения договора на поставку для нужд АО «НИИ НПО «ЛУЧ» серверов, программного обеспечения» ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по безопасности В.В. Мурашов «05» сентября 2022 года Начальник отдела закупок Н.С. Крутий «05» сентября 2022 года Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru/223 Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru Извещение размещено на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru Московская обл., Подольск 2022 h ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Техническое задание на поставку серверов, программного обеспечения, направляется после подписания соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения, по форме, приведенной в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ______/ЗКЭФ Предоставление неисключительных прав использования, обновления и оказания дополнительных услуг по сопровождению программы для ЭВМ "Контур-Персонал Медицина" п. Тугулым "__" ________ 2022 г. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской . ______________ 6. Обеспечение исполнения Договора 6.1. В целях заключения договора Исполнитель обязан обеспечить исполнение договора (гарантийных обязательств) предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств) определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком плюс 30 (тридцать) дней. В случае закупки у субъектов малого предпринимательства установлено требование об обеспечении исполнения договора, размер такого обеспечения и порядок его предоставления устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 6.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере (5%) 10 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме________ (_____________) рублей, но не менее чем в размере аванса. 6.3. Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме__________________ (_____________) рублей. 6.4. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителя обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней с момента исполнения Исполнителем таких обязательств. 6.5. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Исполнителя и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество. Титарь От Поставщика: _____________________/________________ ЭЦП ЭЦП

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «ГАУ РС (Я) ''РКБ №3''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (в электронной форме) Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «ГАУ РС (Я) ''РКБ №3''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (в электронной форме) Номер и дата заявки: эа-2022-09-623 Заказчик Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Республиканская клиническая больница №3'' Предмет закупки: Поставка лекарственного препарата (Бенрализумаб) Начальная (максимальная) цена договора: 1 263 266,24 рублей Содержание документации об электронном аукционе Настоящая документация о проведении аукциона разработана в соответствии с положениями: Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, принятого и утвержденного с уч Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» УТВЕРЖДАЮ Председатель Единой закупочной комиссии _________________________ С.А.Макарова «__» _____________ 2022 г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ открытого запроса предложений в электронной форме на поставку труб из коррозионностойкой стали том 1 «общая и коммерческая части» 2022 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3 ЧАСТЬ 1 8 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 8 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 8 2.1.1. Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям) 8 2.1.2. Требования к продукции 15 2.1.3. Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам, предоставляющим обеспечение заявки. 16 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 20 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 21 4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 32 4.1. Порядок ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

обеспечение гарантийных обязательств

48 5 50 РОСМОРРЕЧФЛОТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ» Северо-Западный бассейновый филиал Калининградское управление УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» - начальник Калининградского управления _______________ А.Н. Мошков «___» ________ 2022 г. Документация по аукциону в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (КУ 56-22) по выбору организации на право заключения договора на поставку электронно-оптических систем (ЭОПС) с неохлаждаемой тепловизионной камерой (НТК) для инженерно-технической системы обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Калининград, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по их установке Калининград 2022 29 СОДЕРЖАНИЕ Раздел 1 3 1. Основные понятия и определения 3 2. Общие положения 3 2.1. Нормативное регулирование 3 2.2. Состав и порядок предоставления Документации 3 2.3. Приоритет товаров (вставить цифрами и прописью) В случае признания нас победителем Закупки и (или) намерения Заказчика заключить с нами договор на поставку электронно-оптических систем (ЭОПС) с неохлаждаемой тепловизионной камерой (НТК) для инженерно-технической

обеспечение гарантийных обязательств

Договор поставки № ______________ заключен на основании протокола _№ __________ от ______г. пгт. Ясногорск «___» __________ 2022г. Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Директора филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Панушкина Сергея Семеновича, действующего на основании доверенности №1/ХГРЭС от «24» января 2022г., в целях обеспечения деятельности филиала «Харанорская ГРЭС», с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 0. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю кислоту серную (далее - Товар) для нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК «____» ___________________ 2022 г. М.П. ПОКУПАТЕЛЬ Директор филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» ___________________/С.С.Панушкин/ «____» ___________________ 2022 г. М.П. 2 Куратор ___________/ Исполнитель _____________/

обеспечение гарантийных обязательств

25 УТВЕРЖДЕНА приказом АО «Мособлгаз» от __.__.2022 № ______-З Конкурсная документация Конкурс в электронной форме на право заключения договора о выполнении строительно-монтажных работ: «Газификация негазифицированных улиц в р.п. Малино» городского едставлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Владелец счета: Акционерное Общество АО «Мособлгаз» Номер счета: р/сч 40602810740020100004 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Полное наименование: Акционерное Общество «Мособлгаз» Сокращенное наименование: АО «Мособлгаз» Место нахождения: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, километр 1-й (Рублево-Успенское шоссе тер.), дом 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901 ИНН/КПП 5032292612/ 997650001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения конкурса в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________). 25.3 Размер, срок, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств Сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств предусмотрена в следующем размере: 0,1 % от цены предложенной победителем закупки, НДС не облагается. Обеспечение может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ внесения обеспечения определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Владелец счета: Акционерное Общество АО «Мособлгаз» Номер счета: р/сч 40602810740020100004 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва Полное наименование: Акционерное Общество «Мособлгаз» Сокращенное наименование: АО «Мособлгаз» Место нахождения: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, километр 1-й, дом 1, корп. Б, этаж 9, кабинет 901 ИНН/КПП 5032292612/ 997650001 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемого по итогам проведения конкурса в электронной форме от ______ №________ (номер извещения о проведении закупки ________). 26 26.1 Требования к независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения испо Цена договора Стоимость без НДС, руб. НДС, руб. Итого с НДС, руб. Проект договора ДОГОВОР № ______________________ на выполнение строительно-монтажных работ: «Газификация негазифицированных улиц в р.п. Малино» городского округа Ступино

обеспечение гарантийных обязательств

28 ДОГОВОР № __________ подряда на выполнение строительно-монтажных работ с предоставлением заказчиком материалов Московская область «___» _________ 20__ г. Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 10.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней после исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору. 10.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму ________ руб. (_______________ рублей __ копеек), что составляет 0,1% от цены Договора, в форме _____________ (независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора). В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней. 10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. 10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнару Подписи Сторон ПОДРЯДЧИК: _______________ М.П. ЗАКАЗЧИК: Начальник Управления капитального строительства АО "Мособлгаз" _________________ В.А. Проурзин М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)»» Подписано электронной подписью ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (в о республики Саха (Якутия)» Российская Федерация, 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 18А, 677027, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул Кирова, дом 18, корпус а, [email protected], 7-4112-392402 1. Контактное лицо заказчика. ФИО, телефон, электронная почта Кобякова Саина Владимировна, 8-4112-392434, [email protected] 1. Банковские реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)» ИНН: 1435133520 АКБ ''АЛМАЗЭРГИЭНБАНК'' АО БИК: 049805770 Расчетный счет: 40602810100000000099 1. Источник финансирования. Собственные средства организации. 1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 2.00% от НМЦД в размере: 1 953 908.61 руб. 1. Размер обеспечения исполнения договора, размер обеспечения гарантийных обязательств Обеспечение исполнения договора: 5.00% от НМЦД в размере: 4 884 771.52 руб. Обеспечение гарантийных обязательств: Не установлено Положения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых мер, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 1. Информация об организаторе закупки по организации и проведению закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 22 Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, проспект Ленина, 22, - 1. Контактное лицо организатора закупки. ФИО, телефон, электронная почта Слепцов Павел Викторович, 8-4112-508697, [email protected] 1. Требования к участникам закупки. Установлены следующие единые требования к участникам закупки: а) непроведение ликвидации участника конку Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины''» Подписано усиленной квалифицированной электронной Версия с 04.07.2022 года У Т В Е Р Ж Д А Ю «Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) ''Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины''» Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (в электронной форме) Номер и дата заявки: эа-2022-09-630 Заказчик ГАУ РС (Я) ''РБ№1-НЦМ'' Предмет закупки: Поставка набора операционного нейрохирургического Начальная (максимальная) цена договора: 6 414 359,00 рублей Содержание документации об электронном аукционе Настоящая документация о проведении аукциона разработана в соответствии с положениями: Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, принятого Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или)

обеспечение гарантийных обязательств

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» «УТВЕРЖДАЮ» Врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» ______________ А.Г. Харченко документация ора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 1.8.5. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 % цены начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в Специальной части. 1.8.6. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных проектом договора. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и устанавливается в Специальной части. 1.8.7. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной независимой гарантии, выданной банком, или перечисления денежных средств на счет Заказчика. 1.8.8. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора. Срок предоставления победителем закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора определяется правилами (регламентом), установленными выбранным Заказчиком для проведения закупки оператором электронной торговой площадки. В случае, если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок (определяется правилами (регламентом) оператором электронной торговой площадки), победитель процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой уч (наименование должности) (подпись) Ф.И.О. 23

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение №3 к извещению Договор №____________ на поставку товаров для нужд автономного учреждения г. Челябинск «__» ____ 202___год Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г.Челябинск» (ГАУЗ ОЗП «ГКБ № 8 г.Челябинск»), в лице в руководителя контрактной службы Петрученко Яны Игоревны, действующего на основании Доверенности № б/н от 12.03.2022, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________ именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме на поставку товаров для нужд автономного учреждения, а именно сухофрукты (далее по тексту - товар) в соответствии с прото Заказчик Должность_________________ ________________ФИО Поставщик Должность_______________ _______________ФИО Экспертное заключение результатов исполнения договора в части их соответствия условиям договора: (соответствует/не соответствует условиям договора, если не соответствует, указать, что именно) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ответственное лицо: _____________________________________________________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора _____________ /В.Ю. Чепрасов/ «02» сентября 2022 г. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерно-технических средств комплексной системы обеспечения безопасности SCHRACK на объекте Северо-Западного института – филиала РАНХиГС Для субъектов малого и среднего предпринимательства (участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) Санкт-Петербург 2022 О Г Л А В Л Е Н И Е РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИУЗ) 3 А. Введение 3 Статья 1. Способ (вид) и предмет закупки. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) 3 Статья 2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты, начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены догово Сведения о финансовых ресурсах Год Выручка 2019 2020 2021 Итого Руководитель организации (должность) Ф. И. О. (подпись) М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

31.08.2022 № 1943/ОДР УТВЕРЖДАЮ Директор филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (подписано ЭП)/С.Н. Погребнов/ «31» августа 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ Способ осуществления закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Предмет закупки: Поставка кондиционеров (промышленных и бытовых). г. Москва 25 ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ № п/п Наименование пункта Содержание пункта 1. Способ осуществления закупки Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также – аукцион в электронной форме, закупка) 2. Сведения о заказчике: 2.1. Наименование заказчика Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») в лице филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движ Обоснование начальной (максимальной) цены договора (предоставляется отдельным файлом)

обеспечение гарантийных обязательств

12 ДОГОВОР № ______ подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления Московская область «___» _________ 20__ г. Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 10.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору. 10.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму ________ руб. (_______________ рублей __ копеек), что составляет 0,1% от цены Договора, в форме _____________ (независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора). В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней. 10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. 10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнару ОКОНЧАНИЕ РАБОТ – ____________ СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА После завершения работ будет выполнено благоустройство территории до исходного состояния Приносим извинения за временные неудобства Заказчик строительства АО «Мособлгаз» Контактное лицо: Ф. И. О.

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии __________________ Тищенко Е.Н. «07» сентября 2022 год Извещение о проведении аукциона № 22 № п/п Наименование Содержание пункта Извещения 1. Способ закупки · Аукцион в электронной форме 2. Заказчик Наименование (полное и сокращенное): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», сокращенное наименование ПАО «Сахалинэнерго» Место нахождения: 693000, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 43 Почтовый адрес: 693000, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 43 Адрес электронной почты: [email protected] Контактный телефон:(4242)78-20-61 3. Организатор закупки Наименование (полное и сокращенное): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», сокращенное наименование ПАО «Сахалинэнерго» Место нахождения: 693000, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 43 Почтовый адрес: 693000, Сахалинская область, Юж __________________________________ (подпись, М.П.) __________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

обеспечение гарантийных обязательств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (МУП «Электросеть») УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Электросеть» _____________ С.П. Бречалов «____» ____________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Аукцион в электронной форме Выполнение работ по Реконструкции ТП-106 (замена трансформатора). 2022 год ОГЛАВЛЕНИЕ: РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛ II ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № п/п Наименование пункта Содержание 1 Способ осуществления закупки Аукцион в электронной форме 2 Наименование Заказчика Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электросеть» Место нахождения, почтовый адрес г. Череповец, ул. Милютина, д. 3, 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милютина, 3 Контактное лицо Заказчика, номер тел 19

обеспечение гарантийных обязательств

20 Министерство здравоохранения РФ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России) УТВЕРЖДАЮ _________________/Е.В. Сажин/ «01» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ о закупке путем проведения запроса предложений 03-2022-ЗП от 01 сентября 2022 г. на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подвала общежития № 3 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 48 (запрос предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерство здравоохранения Российской Федерации в действующей редакции, опубликованной в Единой информационной системе в сфере закупок до даты публикации извещения о проведении запроса предложений) Чита 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУ Н. Зайцев ЧАСТЬ III Техническое задание (прилагается к настоящей документации и является неотъемлемой ее частью)

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № _________ на выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения жилой застройки площадью 52,4 га, ограниченной ул. Ломоносова, ул. Загоровского, ул. Шишкова в г. Воронеже (в рамках реконструкции канализационных сетей Центрального района, инв. №30003419) г. Воронеж «____»______________20___ г. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Николаенко Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Общие положения 1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины: · Государственный Орган - Означает для целей настоящего Договора любой федеральный орган ПОДПИСИ СТОРОН: От Заказчика: _/ _/ М.П. От Подрядчика: _/ _ / М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

11 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» по мероприятию: ПИР, СМР в рамках ИПЗП 3.1. При подаче заявки участник обязан загрузить все документы, требуемые разделом 21 документации о закупке одновременно с подачей ценового предложения посредством функционала личного кабинета на ЭТП. 23.2. В случае предоставления в составе заявки сканированных образов документов, такие документы должны быть загружены в формате PDF. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ архивация документов и предоставление сканированных образов документов в других форматах. 23.3. Заказчик/ВОЗ имеет право не рассматривать предложения участников, которые не подкреплены всей необходимой документацией согласно требованиям документации о закупке. 23.4. Заказчик/ВОЗ вправе отказаться от проведения закупки, завершить без выбора победителя или признать закупочную процедуру несостоявшейся по основаниям, указанным в Положении о закупке Установленные требования, предпочтения и критерии 24. Требование об обеспечении исполнения договора 10% от договорной цены 25. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке Не применяется 26. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств 5% от стоимости выполненных Работ 27. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в т.ч. требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и пр. 27.1. Подробные требования к работам изложены в Приложениях № 1.1, 1.2 Документации о закупке. 28. Требования к описанию участниками закупки товаров, работ, услуг, которые являются предметом закупки, её функциональных, количественных и качественных характеристик (потребительских свойств) 28.1. Участник закупки должен указать в заявке: · наименование; · количественные и качественные характеристики; · стоимостные характеристики (расчет стоимости); · товарный знак и страну происхождения продукции, используемой для выполнения работ, оказания услуг; · функциональные характеристики (потребительские свойства); · конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Технической документацией (Приложениях № 1.1, 1.2 к Документации о закупке). 28.2. Участник должен предоставить предложение в двух видах: - скан- В случаях, предусмотренных Положением о закупке, заказчика/ВОЗ вправе отказаться от проведения процедуры закупки, завершить закупку без выбора победителя либо признать ее несостоявшейся без обязательств по компенсации убытков участникам закупки.

обеспечение гарантийных обязательств

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Послереакторные исследования образцов графитовой кладки реакторной установки энергоблока № 4 Курской АЭС. Расчёт прочности графитовых блоков кладки реакторной установки энергоблока № 4 Курской АЭС. ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 2022 УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" ______________ А.В.Семыкин «___» __________ 2022 года 2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .....................................................................................................1 СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................................................2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ...............................................................................3 Том 2 «Техническая часть» Техническое задание приведено в Томе 2 «Техническая часть» в виде отдельного файла.

обеспечение гарантийных обязательств

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № рз-2022-08-4394 на право заключить договор на Выполнение работ по капитальному ремонту части здания, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Северный, ул. Октябрьская, д.29 с изменениями от 02.09.2022 город Ижевск 2022 г. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ''САРАПУЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ'' (далее – Положение). СОДЕРЖАНИЕ: Раздел 1. Общая часть Раздел 2. Информационная карта Раздел 3. Формы документов Раздел 4. Описание предмета закупки: техническое задание Разд Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги Определение начальной (максимальной) цены договора осуществляется в порядке, установленном Положением, на основании локального сметного расчета – Приложение №1 (являющемся

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ ДОГОВОРА Договор № _____/ ЭА-2022 на поставку расходных материалов для анализатора коагулометрического CS-2000i, (закрытая система) г. Оренбург «_____» _____________2022г. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Нефедова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведения электронного аукциона на поставку расходных материалов для анализатора коагулометричес Спецификация № п/п Наименование товара, производитель Характеристики товара Страна происхождения Единица измерения Количество Цена за единицу (руб.) Сумма договора (руб.) 1 2 3 4 5 6 Итого Заказчик: ГАУЗ «ДГКБ»

обеспечение гарантийных обязательств

Утверждаю: Проректор по финансам и цифровому развитию ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ), __________________ Ю.О. Колотов «___»__________2022 г. И З В Е Щ Е Н И Е о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений Волго-Вятского филиала МТУСИ Раздел 1. Сведения о способе осуществления закупки и адрес электронной площадки 1. Способ осуществления закупки Запрос котировок в электронной форме (далее также – запрос котировок). Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также – запрос котировок). Участниками настоящей закупки являются также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями Дата подготовки обоснования «29» августа 2022 года

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № г. Калининград «___» _____________ 2022 г. Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО - Электрогенерация» Гурылева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности 5/КТЭЦ от 24.01.2022 года. с одной стороны, и __________ «_________________________» (______ «__________________________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ______, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 0. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю Расходные материалы для КМТ и принтеров для Калининградской ТЭЦ-2 (далее – Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предм ТРЕБОВАНИЯ УТВЕРЖДАЕМ: От Поставщика: _______________________ _______________ ________________ М.п. Покупатель: Директор филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация» ___________________ О.Ю. Гурылев М.п.

обеспечение гарантийных обязательств

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» (ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк») «Утверждаю» Директор ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» ________________ Е.В. Иванова 01 сентября 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ спублике Коми г Сыктывкар БИК 018702501, Единый Казначейский счет 40102810245370000074 2) Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. Условия, которые в том числе должна содержать независимая гарантия: - право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счёта гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. - обязательства принципала (Подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией: выполнение работ надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные договором. 2. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 2% начальной (максимальной) цены договора и составляет – 547 909.00 (пятьсот сорок семь тысяч девятьсот девять) рублей 00 коп. Обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться участником закупки путём внесения денежных средств на указанный заказчиком счёт или независимой гарантией. Выбор способа обеспечения гарантийных обязательств осуществляется участником закупок. 1) Банковские реквизиты заказчика: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» Л/с 30076D52381), Казначейский счет 03224643870000000700 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г Сыктывкар БИК 018702501, Единый Казначейский счет 40102810245370000074 2) Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. Услов _________________________________________________________________________ М.П. (должность) (подпись) (ФИО) Приложение № 3 к документации на проведение аукциона в электронной форме от 01 сентября 2022 года ЗАПРОС на разъяснение документации об аукционе в электронной форме

обеспечение гарантийных обязательств

10 УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Волга» _____________________А.А. Попов «08» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключить договор на поставку сотового поликарбоната, термошайб для нужд АО «Волга» Саратовская область, м.р-н Балаковский, с.п. Натальинское 2022 г. ЧАСТЬ I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион, аукцион) 1. Нормативное регулирование проведения электронного аукциона 1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ от 20 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Пол Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

обеспечение гарантийных обязательств

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника № 6 г. Челябинск» (далее - Заказчик) проводит открытую конкурентную процедуру - аукцион осударственных и муниципальных нужд», и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке и (или) извещении о закупке. В случае неисполнения требований, содержавшихся в документации о закупке об антидемпинговых мерах, победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора. 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) Не установлены 12. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств 5%, 132 589,74 (Сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей 74 копеек) рублей. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Обеспечение исполнения договора распространяется, в том числе на обязательства Поставщика по уплате пени, штрафов, предусмотренных договором, а также по возмещению убытков, причиненных Заказчику, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по договору. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику участником закупки, с которым заключается договор, в виде внесения денежных средств или предоставлением независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора из установленных Заказчиком в настоящей документации о закупке определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в извещении о з Документация, включая проект договора Главный врача С.В. Казарин

обеспечение гарантийных обязательств

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме На заключение договора по выполнению субподрядных работ по ремонту автомобильной дороги Бийск - Белокуриха, км 6+100 - км 14+320 в Смоленском районе дней со дня подписания Генподрядчиком итогового акта о приемки выполненных работ по договору (промежуточного акта о приемке выполненных работ по договору) формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании представленных Субподрядчиком счета. 4.3 Размер аванса: не установлен 5 Дата начала срока подачи заявок: 06 сентября 2022 г. 6 Дата и время окончания срока подачи заявок (время местное): 14 сентября 2022 г. 09:00 часов 7 Дата подведения итогов запроса котировок: 16 сентября 2022 г. 8 Наименование ЭП: электронная торговая площадка РТС-тендер, http://rts-tender.ru. 9 Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная торговая площадка РТС-тендер, http://rts-tender.ru. 10 Размер обеспечения заявки: не установлен Денежные средства в размере обеспечения заявки Участник переводит на свой виртуальный счет, в порядке, установленном регламентом работы ЭП, указанной в пункте 9.1. Извещения. 11 Размер обеспечения договора: не установлен Размер обеспечения гарантийных обязательств: установлен. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от цены Договора. 12 Обеспечение исполнения договора может предоставляться внесением денежных средств по следующим реквизитам (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения договора): не установлено Обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться внесением денежных средств по следующим реквизитам (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения договора): Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Получатель ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» ОГРН 1032202269330 ИНН 2234010520 КПП 220401001 ОКПО 14729302 р/с 40602810600061100008 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул к/с 30101810900000000771 БИК 040173771 Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по договору субподряда № _____________/ _________ от «___» ______ 2022 г. 13 Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения (время местное): 09 сентября 2022 г. 09:00 часов 14 Обладание участником закупки исключительн Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника Руководитель организации ___________________ / ________________________ (ФИО) м.п. Дата _____/_________/________

обеспечение гарантийных обязательств

Договор субподряда № 0817200000322010767/__________ на выполнение работ г. Бийск «___»_____________2022 г. Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ») в лице начальника Кучерука е об обнаружении недостатков (дефектов). При этом Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. 6.7. В случае получения письменного отказа Субподрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного в акта об обнаружении недостатков (дефектов) от Субподрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Субподрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Генподрядчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Субподрядчика. 6.8. Гарантийные обязательства установленные Договором должны обеспечиваться Субподрядчиком внесением денежных средств на указанный Генподрядчиком счет либо независимой гарантией. Способ обеспечения гарантийных обязательств выбирается Субподрядчиком. 6.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 (один) процент от цены Договора, указанной в п. 2.2. Договора. 6.10. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Получатель ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» ОГРН 1032202269330 ИНН 2234010520 КПП 220401001 ОКПО 14729302 р/с 40602810600061100008 ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул к/с 30101810900000000771 БИК 040173771 Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по договору субподряда № _____________/ _________ от «___» ______ 2022 г. 6.11. В случае надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств, установленных Договором, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких обязательств, подлежат возврату Субподрядчику. Генподрядчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре, в течение 30 (календарных) дней с даты окончания гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 Договора. 6.12. Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора в виде независимой гарантии, выданной банком. Независимая гарантия оформляет Общий вес барьерного ограждения 9546 м должен составлять 242 т. Субподрядчик: ____________ (должность) ________________ ______________ (подпись) инициалы, фамилия М.П. Генподрядчик ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" Начальник ____________________________ В.Б. Кучерук М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________/ / «___» ___________ 2022 г. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку системы подвесных потолков Сочи, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ I. Общие положения 3 1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок 3 1.2. Правовой статус процедуры и документов 3 1.3. Прочие положения 3 II. Требования к Участникам запроса котировок 4 2.1. Требования к Участникам 4 III. Порядок проведения запроса котировок 5 3.1. Извещение о проведении запроса котировок 5 3.2. Требования, предъявляемые к Заявке 5 3.3. Требования к сроку действия Заявки 7 3.4. Требования к языку Заявки 7 3.5. Требования к валюте Заявки 7 3.6. Разъяснение положений Извещения 7 3.7. Подача Заявок, прием и вскрытие Заявок 8 3.8. Оценка Заявок и выбор Победителя 8 3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса котировок 10 3.10. Обеспечение заявки на участие в запр 2000

обеспечение гарантийных обязательств

ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКА В БАЗУ ДАННЫХ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» АО «НЭСК-электросети» ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ на закупку «Выполнение строительно – монтажных и пусконаладочных работ по объекту для нужд АО «НЭСК-электросети» в г. Краснодар» Конкурс в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства Краснодар 2022 общие положения 1. Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Общества «О закупке товаров, работ, услуг», утвержденного решением Совета директоров АО «НЭСК-электросети» (протокол заседания от 26.12.2018 № 6). 1. Извещение и Документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка, включающая техническую и коммерческую части согласно требованиям Документации, будет рассматриваться, как оферта Участника закупки заключить с Заказчиком Договор. 1. Официальное размещение Извещения и Документации производится в соответствии с Положением Общества «О закупке товаров, работ, услуг». Иные пуб Приложения: документы, обосновывающие и подтверждающие позицию заявителя Генеральный директор (подпись) (ФИО) «___»______ 20__ г. Блок 5 «Проект Договора» Проект Договора Проект Договора представлен отдельным томам Документации (Приложение №2) Блок 6

обеспечение гарантийных обязательств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (МУП «Электросеть») УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Электросеть» _____________ С.П. Бречалов «____» ____________ 2022г. ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Аукцион в электронной форме Участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства Выполнение внутренних отделочных и наружных работ на территории МУП «Электросеть» 2022 г. ОГЛАВЛЕНИЕ: РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛ II ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № п/п Наименование пункта Содержание 1 Способ осуществления закупки Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион в электронной форме для СМСП). 2 Наим Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» _____________________________ С.А. Морозов 01.09.2022 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Протокол от 01.09.2022 г. № 2069/1) ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (далее - документация о закупке) Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных жилых застроек по адресам: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с.Хыркасы, земельные участки с кадастровыми номерами 21:21:102003:1747, 21:21:102003:1768, 21:21:102003:1769» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (далее - запрос предложений, закупка) г. Чебоксары 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛ Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое лицо Собственник – юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ Гражданско-правовой договор № ____________________ Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (лот 5) г. Москва ______________________________ г. Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно- и с сл едов а ных средств, что составляет 5 % 14 от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке. Исполнитель также предоставил информацию подтверждающую свою добросовестность.Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор. (Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор) Срок действия обеспечения исполнения Договора "30" июня 2023 года. Срок действия гарантийных обязательств – 2 года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 9.3 Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 127 598,00 руб. , что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, подписи и реквизиты сторон". Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, по истечении срока действия данного обеспечения в срок до 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком гарантийных обязательств. 9.4 Способ обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантийных обязательств, определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно- исследовательский и проектный институт ж и л и щ н о г о х о

обеспечение гарантийных обязательств

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________/ / «___» ___________ 2022 г. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку сплит-систем Сочи, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ I. Общие положения 3 1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок 3 1.2. Правовой статус процедуры и документов 3 1.3. Прочие положения 3 II. Требования к Участникам запроса котировок 4 2.1. Требования к Участникам 4 III. Порядок проведения запроса котировок 5 3.1. Извещение о проведении запроса котировок 5 3.2. Требования, предъявляемые к Заявке 5 3.3. Требования к сроку действия Заявки 7 3.4. Требования к языку Заявки 7 3.5. Требования к валюте Заявки 7 3.6. Разъяснение положений Извещения 7 3.7. Подача Заявок, прием и вскрытие Заявок 8 3.8. Оценка Заявок и выбор Победителя 8 3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса котировок 10 3.10. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок мощность при охлаждении, кВт 6 Вес внутреннего блока, кг не более 35 Тип Хладагента R410-А Напряжение подключения, В 380 Количество блоков, шт 2 Макс. длина коммуникаций, м не менее 50

обеспечение гарантийных обязательств

часть III. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации об электронном аукционе ДОГОВОР на поставку товара № г. Курск "__" __________ 2022г. Федеральное казенное предприятие «Курская биофабрика – фирма «БИОК» (ФКП «Курская биофабрика»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице врио директора В.В.Иванова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Поставщика, уполномоченный на подписание Договора), вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, Заказчик ФКП «Курская биофабрика» Поставщик Врио директора Руководитель предприятия Поставщика __________________ В.В.Иванов ___________________( ) (подпись) М.П. (подпись) М.П. ФКП «Курская биофабрика» Адрес: 305004 г. Курск, ул. Разина, д. 5 ИНН

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Договор поставки № г. Талица « » 2022 Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Договор поставки № г. Талица « » 2022 г. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (ГАУСО СО «КЦСОН Талицкого района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колобовой Татьяны Степановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов осуществления закупки путём проведения запроса котировок в электронной форме, протокол подведения итогов № _________ от ___________, заключили настоящий договор поставки (далее – договор) на н От Заказчика: Директор ГАУСО СО «КЦСОН Талицкого района» _______________ Т.С. Колобова От Поставщика: ___________________/_______________

обеспечение гарантийных обязательств

Извещение о закупке. 1 настоящей документации) 11.3. Реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения договора Получатель: Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» (сокращенное наименование ГУП РК «КарелКоммунЭнерго») ИНН 1001304003 КПП 100101001 Р/счёт 40602810210650000003 в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», г. Москва К/счёт 30101810145250000411 БИК 044525411 Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения исполнения договора № 28аэф-22/223-ФЗ на выполнение работ по замене котла стального водогрейного КВр-1,0 на котёл водогрейный КВр-1,0 в здании котельной (Кондопожский район, д. Готнаволок, ул. Новая, д. 2, пом.2) Республики Карелия, по результатам аукциона в электронной форме №____________» 12. Размер обеспечения гарантийных обязательств по договору, срок и порядок его предоставления участником аукциона в электронной форме. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения гарантийных обязательств по договору. 12.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств по договору 1 (один) процент от общей цены договора. 12.2. Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств по договору. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения гарантийных обязательств по договору Представлен в части 9 Общих положений (Раздел 1 настоящей документации) 12.3. Реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору Получатель: Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» (сокращенное наименование ГУП РК «КарелКоммунЭнерго») ИНН 1001304003 КПП 100101001 Р/счёт 40602810210650000003 в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», г. Москва К/счёт 30101810145250000411 БИК 044525411 Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору №28аэф-22/223-ФЗ на выполнение работ по замене котла стального водогрейного КВр-1,0 на котёл водогрейный КВр-1,0 в здании котельной (Кондопожский район, д. Готнаволок, ул. Новая, д. 2, пом.2) Республики Карелия, по результатам аукциона в Учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (должность руководителя или уполномоченного лица участника закупки) (подпись руководителя или уполномоченного лица участника закупки) (фамилия, имя, отчество) «___» _____________ 2022 года (указать

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № _____ на поставку оборудования для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации _______________________________ "_____" _________________ 2022 г. _______________________, именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице ________________________, действующего на основании _______, ом убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, заказчик обязан в письменной форме уведомить поставщика. 12.11. Обеспечение исполнения договора прекращается в следующих случаях: 1) вследствие прекращения обеспеченного денежными средствами обязательства по заключенному договору, в том числе его надлежащим исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.); 2) вследствие перехода прав на денежные средства к заказчику. 12.12. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному договору денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, поставщику не возвращаются и подлежат взысканию заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии разделом 6 настоящего договора. 13. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств 13.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены заключенного договора ______________ в виде внесение денежных средств на указанные в п. 13.5 банковские реквизиты. 13.2. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств на оборудования указанного в пункте 1.1. настоящая договора определяется Поставщиком самостоятельно. 13.3. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц. 13.5. Гарантийные обязательства на оборудования в размере 5 % перечисляются поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем за пя Заказчик: _______________________ м.п. Поставщик: __________________ м.п.

обеспечение гарантийных обязательств

10 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ Маркетинговое исследование в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на выполнение капитального ремонта по объекту: «Перекладка канализационной линии Ду-225 мм L-30 м.п. о же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки, поданные в отношении данного лота, могут рассматриваться как альтернативные предложения согласно разделу 35 документации о закупке. 23. Прочие условия 23.1. При подаче заявки участник обязан загрузить все документы, требуемые разделом 21 документации о закупке одновременно с подачей ценового предложения посредством функционала личного кабинета на ЭТП. 23.2. Заказчик/ВОЗ имеет право не рассматривать предложения участников, которые не подкреплены всей необходимой документацией согласно требованиям документации о закупке. 23.3. Заказчик/ВОЗ вправе отказаться от проведения закупки, завершить без выбора победителя или признать закупочную процедуру несостоявшейся по основаниям, указанным в Положении о закупке Установленные требования, предпочтения и критерии 24. Требование об обеспечении исполнения договора - Не применяется 25. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке - Не применяется 26. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств 5% от стоимости выполненных Работ 27. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в т.ч. требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и пр. 27.1. Подробные требования к работам изложены в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3 Документации о закупке. 28. Требования к описанию участниками закупки товаров, работ, услуг, которые являются предметом закупки, её функциональных, количественных и качественных характеристик (потребительских свойств) 28.1. Участник закупки должен указать в заявке: · наименование; · количественные и качественные характеристики; · стоимостные характеристики (расчет стоимости); · функциональные характеристики (потребительские свойства); · конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Технической документацией (Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3 к Документации о закупке). 28.2. Участник должен предоставить предложение в двух видах: - скан-копии документа, подписанного уполномоченным лицом, - в формате WORD, Excel либо в прочих ф В случаях, предусмотренных Положением о закупке, заказчика/ВОЗ вправе отказаться от проведения процедуры закупки, завершить закупку без выбора победителя либо признать ее несостоявшейся без обязательств по компенсации убытков участникам закупки.

обеспечение гарантийных обязательств

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС) УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора - директор филиала _____________ В.Н. Бессонов « » ___________2022 года ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Открытый запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку клапана предохранительного с узлом ручного подрыва том 1 «общая и коммерческая части» 2022 СОДЕРЖАНИЕ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ. 3 ЧАСТЬ 1 9 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 9 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 9 2.1.1. Требования к участникам закупки, изготовителям: 9 2.1.2. Требования к продукции 22 2.1.3. Требования к гарантам, предоставляющим обеспечение заявки 23 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 26 3. ЧАСТЬ 3 Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Microsoft Word.

обеспечение гарантийных обязательств

[Type text] [Type text] [Type text] 63 Договор поставки №_________ г. Балаково “ ____” ______________ ______ г. _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик в лице __________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и АО «Концерн Росэнергоатом», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, по итогам размещения заказа (наименование и реквизиты протокола комиссии по размещению заказа) заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Первый вариант: 1.1 Предметом настоящего Договора является изготовление и поставка Поставщиком клапана предохранительного с узлом ручного подрыва (далее – Продукция) в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации (приложение № 1) и технического задания на поставку 9/216872-ЗП от 07.07.2022 (п ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ [Type text] [Type text] [Type text]

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ________ на поставку медицинских изделий (Офтальмоскоп), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий г. Краснодар вания (включая расходы на необходимые комплектующие, запасные части и расходные материалы) в гарантийный срок включены в цену настоящего Договора и оплачиваются Поставщиком. 8.18. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается. 8.19. В случае выявления в течение гарантийного срока несоответствий Оборудования условиям настоящего Договора, Поставщик несет все расходы по его замене. 8.20. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли: а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика; б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя). 8.21. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 23 977 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 21 коп. (пять процентов начальной (максимальной) цены договора). 8.22. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено Поставщиком путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 21 Положения о закупке ГБУЗ ДККБ. Выбор способа обеспечения гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком. 8.23. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика. 8.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с положениями главы 22 Положения о закупке Заказчика; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 проце От Поставщика: _________________________ М.П. (при наличии) «___» ______________ 20___ г. От Заказчика (Получателя): __________________________ М.П. «___» ______________ 20___ г.

обеспечение гарантийных обязательств

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель закупочной комиссии _________________/ / «___» ___________ 2022 г. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку измерительного оборудования Сочи, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ I. Общие положения 3 1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок 3 1.2. Правовой статус процедуры и документов 3 1.3. Прочие положения 3 II. Требования к Участникам запроса котировок 4 2.1. Требования к Участникам 4 III. Порядок проведения запроса котировок 5 3.1. Извещение о проведении запроса котировок 5 3.2. Требования, предъявляемые к Заявке 5 3.3. Требования к сроку действия Заявки 7 3.4. Требования к языку Заявки 7 3.5. Требования к валюте Заявки 7 3.6. Разъяснение положений Извещения 7 3.7. Подача Заявок, прием и вскрытие Заявок 8 3.8. Оценка Заявок и выбор Победителя 8 3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса котировок 10 3.10. Обеспечение заявки на участие в зап Техническое задание № Наименование Характеристики Количество, штук 1 Тензиометр STANIX TEN-200 или эквивалент Поверка нет Внесен в госреестр нет Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220B Вес нетто,

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение № 3 к извещению Договор №____________ на поставку товаров для нужд автономного учреждения г. Челябинск «__» ____ 2022 год Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск» ( ГАУЗ «ГКБ № 2 г. Челябинск»), в лице в лице Начальника отдела закупок и правового обеспечения Ксенофонтова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Доверенности № б/н от 03.08.2021 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________ именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящий договор заключается по результатам запроса котировок в электронной форме на поставку товаров для нужд автономного учреждения, а именно поставка расходных материалов для автоматиче Заказчик Должность_________________ ________________ФИО Поставщик Должность_______________ _______________ФИО Экспертное заключение результатов исполнения договора в части их соответствия условиям договора: (соответствует/не соответствует условиям договора, если не соответствует, указать, что именно) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ответственное лицо: _____________________________________________________________________________

обеспечение гарантийных обязательств

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора подряда на организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии) при технологическом присоединении потребителей для нужд Нытвенского РЭС и Култаевского РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» г. Екатеринбург СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1.1. Правовой статус документов 3 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 3 1.3. Начальная (максимальная) цена договора 4 1.4. Требования к участникам закупки 4 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 5 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 7 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно ПРОЕКТ ДОГОВОРА Раздел IV документации «Проект договора» о закупке размещен в отдельном файле V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Раздел V «Техническая часть» документации о закупке размещен в отдельном файле 73 Участник закупочной

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДЕНО» На заседании Закупочной комиссии «08» сентября 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 22Т0220080.0031. Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" г. Санкт-Петербург 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 4 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Правовой статус документов 4 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 4 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 4 1.4. Требования к участникам закупки 5 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 6 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 6 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при проведении закупки 6 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 7 2.1. Пр Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области*** ***Примечание: При заключении договора в интересах филиала

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» _____________________________ С.А. Морозов 01.09.2022 г. Согласовано на заседании закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Протокол от 01.09.2022 г. № 2068/1) ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (далее - документация о закупке) Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 ,КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, Ширтанское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 21:10:000000:6858» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (далее - запрос предложений, закупка) г. Чебоксары 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 Участник закупочной процедуры Собственник – Юридическое лицо Собственник – Юридическое лицоСобственник – физическое лицо Собственник – юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Физическое лицо

обеспечение гарантийных обязательств

У Т В Е Р Ж Д А Ю И.о. директора У-ИТЭЦ филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ларионов К.В. ___________________________________ «_______» ___________________ 2022 г. Д О К У М Е Н Т А Ц И Я О З А К У П К Е выполнении работ для Усть-Илимская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» № 1608 1608 | Страница 2 из 30 Оглавление: Основная информация закупки ......................................................................................................... 3 2. Основная информация проведения процедуры ........................................................................... 5 3. Требования к предложению участника ........................................................................................ 6 4. Требования к участникам закупки................................................................................................ 8 5. Требования к заявке на участие в закупке ................................................................................. 14 6. Обзор Имеются Отсутствуют Наличие судебных решений – 0 баллов; Отсутствие судебных решений – 1 балл 1 3 Количество договоров Количество надлежаще исполненных участником аналогичных договоров (требования к представленным участником догово- рам

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Председатель Закупочной комиссии АО «ТСК» ___________________/А.А. Шмаков/ «06» сентября 2022г. Извещение о проведении открытого сопоставления предложений № 143- СП- 2022 1. Способ закупки: открытое сопоставление предложений (далее– сопоставление предложений). 2. Сведения о Заказчике: Наименование: Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, д. 5 «б» Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22 «а» Контактная информация: секретарь Закупочной комиссии– Беляева Ирина Вениаминовна, тел. (4752) 71-96-89, факс: 71-94-79, эл. почта: [email protected]. 3. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ в г. Уварово Тамбовской области в рамках исполнения обязательств АО «ТСК» по концессионному соглашению в части реконструкции водопроводной сети г. Уварово, по адресу: пер. Октябрьский. Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги: 1 условная единица (в соответствии с Технич 00 мин. (время московское).

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДЕНО На заседании Закупочной комиссии «07» сентября 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлических изделий для коллектора на объект «Строительство новых РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА,6ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 7ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА,2РП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 10КЛ-20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва для нужд МКС - филиала ПАО «Россети» г. Москва 2022 год СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 2 I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки 3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1.1. Правовой статус документов 3 1.2. Заказчик, предмет и условия проведения закупки. 3 1.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 3 1.4. Требования к участникам закупки 4 1.5. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора 5 1.6. Расходы на участие в закупке и при заключении договора 5 1.7. Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношен ОБОСНОВАНИЕ НМЦ Согласно приложения № 3 к НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № на поставку лекарственного препарата для медицинского применения Панитумумаб г.Бузулук «__»___________2022 г. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кадочкина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ , действующего на основании ___________ , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Положением о закупке, путем проведения запроса котировок, протокол № _______ от ______ г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить лекарственный препар Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» 461040 Оренбургская область г. Бузулук, ул. 1 Мая/ Куйбышева д. 1 тел./факс: +7 (35342)

обеспечение гарантийных обязательств

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ Содержание документации об электронном аукционе: Раздел 1. Информационная карта электронного аукциона. Раздел 2. Наименование и описание объекта (предмета) закупки (требования к предмету аукциона). Раздел 3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в электронном аукционе, требования к описанию товара. Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Раздел 5. Проект договора. Раздел 1. Информационная карта электронного аукциона. Наименование объекта (предмета) закупки – Поставка канцтоваров 1. Наименование заказчика Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей Южного Урала» 2. Место нахождения заказчика 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 100 3. Почтовый адрес заказчика: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 100 4. Адрес электронной почты заказчика [email protected] 5. Номер контактного телефона заказчика +7 9123044066 6. Ответственное должностное лицо заказчика за описание Богдановский/ Подписано ЭЦП Приложение № 1 к договору № _______ от _______ 2022 г. Спецификация № п/п ОКПД 2 Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики товара Ед. изм Кол-во

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР № __________ на оказание услуг авторского надзора г. Москва «___» _________ 2022 г. Идентификатор договора: 00000000000000000000 Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тимижева Хасана Хамишевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ ТЕРМИНОВ Акт сдачи-приемки оказанных услуг – документ, в соответствие с которым осуществляется сдача результатов оказанных услуг по ведению авторского надзора, оформляется Исполнителем, оформленный по форме приложения № 1 к настоящему Договору. Подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг свидетельствует о приемке Заказчиком услуг по осуществлению авторского надзора в полном объеме и является основанием для проведения сторонами расчетов в соответствии с условиями Договора. Договор – настоящий Договор, подпис ПОДПИСИ СТОРОН: От Исполнителя: От Заказчика: ПОДПИСЬ_________/____ ________/ ПОДПИСЬ_________/_________/ (М.П.) (М.П.) ФОРМА СОГЛАСОВАНА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: ПОДПИСЬ_________/ ____ / ПОДПИСЬ_________/ Х.Х. Тимижев / (М.П.) (М.П.) 36

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НИКИМТ-Атомстрой» ________________ /А.Г. Проскурин «___» __________ 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДОЖЕНИЙ Открытый запрос предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по модернизации DLP-системы для контроля коммуникаций пользователей ГПЗ ЕОС № 19993/7 том 1 «общая и коммерческая части» Извещение на сайте http://zakupki.rosatom.ru №_______________________ Извещение на сайте http://zakupki.gov.ru №______________________ Извещение на сайте http://www.fabrikant.ru/ №______________________ Согласовано: Начальник Управления закупок ________________________/Н.В. Сусленков/ 2022 470 СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДОЖЕНИЙ 86 СОДЕРЖАНИЕ 2 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 3 ЧАСТЬ 1 13 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 13 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 13 2.1.1. Требования к участникам за 93

обеспечение гарантийных обязательств

ДОГОВОР ПОДРЯДА [типовой с оплатой по факту выполнения работ: капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением субподрядчиков] г. Чита «___»_____________ 20 ___ г. Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность и ФИО], действующего на основании [правоустанавливающий документ], с одной стороны, и [полное и сокращенное наименование контрагента], именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность и ФИО], действующего на основании [правоустанавливающий документ], с другой стороны, Совместно именуемые «Стороны», заключили договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в пункте 1.2 Договора, в объеме и цене, определенных сметной документацией (Приложение(-я) № [номер или номера] к Договору), и сдать ее результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оп ПОДПИСИ СТОРОН ПОДРЯДЧИК [сокращенное наименование контрагента] [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фамилия уполномоченного лица]/ ЗАКАЗЧИК ПАО «ТГК-14» [уполномоченное лицо] ______________________/[инициалы и фамилия уполномоченного лица]/

обеспечение гарантийных обязательств

Утверждаю: Проректор по финансам и цифровому развитию ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) __________________ Ю.О. Колотов «___»_______2022 г. сполнении договора; - Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Поставщиком обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами договора документов, подтверждающих оказание услуг. Поставщик, в ходе исполнения договора, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем разделе. В целях обеспечения гарантийных обязательств по Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму 5% от суммы начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 19 500,00 (девятнадцать тысяч пятьсот рублей). Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Гарантийное обязательство предоставляется на срок 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами документа о приемке Товара. Представление Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется до оформления документа о приемке Товара. Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется на основании письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока гарантийных обязательств, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору. 7 Реквизиты для перечисления Дата подготовки обоснования « 29 » августа 2022 года

обеспечение гарантийных обязательств

26 «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ГАУЗ МО «Воскресенская областная больница» Ю.Н. Райхман «02» сентября 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МСП* Аукцион в рок исполнения обязательств по договору поставщиком/исполнителем/подрядчиком плюс 1 месяц. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Участник закупки, который не предоставил обеспечение исполнения договора, признается уклонившимся от заключения договора. 29. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Требуется 30. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 10% 198 449,93 рублей, НДС не облагается. Срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в срок до подписания акта об исполнении обязательств по договору. Минимальный срок гарантийных обязательств: не менее 12 месяцев. Порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в соответствии с частью IX «Проект договора» документации. 31. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, реквизиты для оформления независимой гарантии в качестве обеспечения заявки, исполнения договора Получатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Воскресенская областная больница» ИНН: 5005071413 КПП: 500501001 ОКПО: 58695722 ОГРН: 1225000021102 ОКТМО: 46710000001 Банк получателя: Министерство экономики и финансов Московской области (ГАУЗ МО «Воскресенская областная больница»л/с: 30825Ю47540) ЕКС: 40102810845370000004 КС: 03224643460000004800 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва Б ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА/МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА/ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/ РАБОТЫ/ УСЛУГИ Обоснование начальной (максимальной) цены договора/максимального значения цены договора/цены единицы товара договора прилагается отдельно.

обеспечение гарантийных обязательств

Приложение № 9 к договору № __ от «__»_____ г. Способы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика Для общих закупочных процедур (редакция приложения должна быть приведена в соответствии с условиями закупочной процедуры) 1-й вариант (БГ на возврат аванса без обеспечения исполнения обязательств по договору) 1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса[footnoteRef:1] в течение 20 дней с даты подписания Договора. Форма банковской гарантии согласована Сторонами в Приложении № 9.1 к Договору. [1: Сумма банковской гарантии на возврат авансового платежа рассчитывается с учетом ставки НДС, если он начисляется в случаях, предусмотренных законодательством согласно п. 3 ст. 164 НК РФ.] 1. Выплата аванса возможна в любом случае не ранее предоставления банковской гарантии на возврат авансового платежа, к отношениям Сторон в данном случае применяются правила о встречном исполнении обязательств согласно ст. 328 Гражданского Кодекса РФ. 1. Срок действия банковской 22

обеспечение гарантийных обязательств

2 ДОГОВОР № ______ подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Софьино с.» для исполнения обязательств по договору о Подрядчиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 10.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, при условии наступления следующих событий: - выполнения сторонами своих обязательств по договору; - расторжение договора, в случае если у Заказчика нет претензий по исполнению договора. 10.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму ________ руб. (_______________ рублей __ копеек), что составляет 3 % от цены Договора, в форме _____________ (независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора). В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней. 10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. 10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнару Подрядчик: Заказчик: ___________ _ _____________ ___________ _ _____________ (подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия) « __ » ___________ 2022 г. « __ » ___________ 2022 г. (дата) (дата) М.П. (при

обеспечение гарантийных обязательств

УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Домодедовский водоканал» ___________ Д.А. Куприков «____» ______________________ 2022 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «Комплекс работ по прокладке водопровода и канализации, в том числе методом ГНБ, по первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссией не может превышать 5 рабочих дней. 24. Дата начала и окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие конкурсе в электронной форме Дата начала рассмотрения: «26» сентября 2022 года Дата окончания рассмотрения: «28» сентября 2022 года Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать 5 рабочих дней. 25. Дата подведения итогов конкурса в электронной форме Дата подведения итогов конкурса в электронной форме: «28» сентября 2022 года 26. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме Цена договора - 50%; Квалификация участника закупки – 40%; Срок выполнения работ – 10%. Срок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превышать 5 рабочих дней. 27. Обеспечение заявок на участие в конкурсе в электронной форме Не требуется 28. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Не установлен 29. Размер обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления Обеспечение исполнения Договора составляет - 15% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 5 006 444 (Пять миллионов шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 40 копеек, НДС не облагается. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней. Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки самостоятельно. Победитель или участник конкурса в электронной форме, с которым заключается Договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора до его заключения. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения испол * прилагается отдельно в отдельном файле

обеспечение гарантийных обязательств

Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») УТВЕРЖДАЮ Руководитель управления закупочной деятельностью АО «РАСУ» Е.В. Азаркина «____» ____________ 2022 г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг по международным перевозкам, таможенному оформлению и страхованию грузов по проекту АЭС «Аккую»/Анкара (Турция) том 1 «общая и коммерческая части». СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ 1. 3 РАЗДЕЛ 1. Извещение о проведении закупки. 3 РАЗДЕЛ 2. Требования. Документы. Состав заявки на участие в закупке. 7 2.1. Требования. Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. 7 2.1.1. Требования к участникам закупки, соисполнителям. 7 2.1.2. Требования к продукции. 15 2.1.3. Требования к гарантам, предоставляющим обеспечение заявки. 15 2.2. Состав заявки на участие закупке. 16 РАЗДЕЛ 3. Методика р Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в части 3 тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Зам. председателя комиссии ________________Е.А. го участником обеспечения определяется с учетом требований раздела 11 настоящей документации. Размер обеспечения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта при осуществлении закупок во исполнение ГОЗ, определяется с учетом требований Закона №275-ФЗ. Особенности определения размера и способа обеспечения исполнения контрактов, могут быть установлены Законом №275-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Размер обеспечения договора (контракта) при проведении закупок с участием субъектом малого и среднего предпринимательства определяется с учетом правил, установленных Правительством Российской Федерации. При наличии в условиях закупки условий о гарантийных обязательствах поставщика (подрядчика, исполнителя) инициатор закупки определяет условия предоставления при заключении договора (контракта) победителем процедуры закупки или иным лицом, с которым по результатам процедуры закупки заключается договор (контракт), обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять не менее 20 % от начальной (максимальной) цены контракта или максимального значения цены договора (контракта). 10.7. Обеспечение исполнение договора (контракта), обеспечение исполнения гарантийных обязательств может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет указанный заказчиком в документации о закупке или путем предоставления банковской гарантии. 10.8. В случае если участником закупки в качестве способа обеспечения заявки на участие в закупке, способа обеспечения исполнения договора (контракта), обеспечения исполнения гарантийных обязательств избрано предоставление банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 1) должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющей право на совершение таких операций; 2) должна быть выдана в письменной форме в виде единого документа, позволяющего достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом, и соответствовать требованиям гражданского законодательства; 3) должна быть безотзывной; 4) должна содержать указание на н 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности

обеспечение гарантийных обязательств

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___ г. Каменск-Шахтинский «___»__________ 2022г. _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ФКП «Комбинат «Каменский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Хромова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности № 2 от 30.12.2021г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем: 1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить водоохлаждающую машину, согласно спецификации поставляемого Товара, (приложение № 1 к Договору), (далее по тексту "Товар"), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Страна происхождения товара - Россия. 1.2. Поставляемый Товар должен быть н � Данный пункт указывается в договоре, в случае если участник закупки выберет вариант обеспечения исполнения договора путем предоставления банковской гарантии.

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель ЦЗК __________________ А.С. Макаров «01» __сентября__ 2022 года ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на выполнение работ по демонтажу и монтажу участка тепловой сети от ТК22 до ввода в жилой дом ул. Луговая, 43 протяженность 60 метров, от ТК 314,315 до ввода в жилой дом микрорайона Молодежный дом 14 протяженностью 28 м. и от ТК128 до ТК193 протяженностью 20 метров в пгт. Каменск Город Чита 2022 год Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 4 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6 4. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА 9 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 10 7. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 10 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 10 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 11 11. МЕСТО И ДАТА Прочий персонал Группа специалистов Штатная численность, чел. Руководящий персонал Инженерно-технический персонал Рабочие и вспомогательный персонал [наименование должности представителя участника заказа] [фамилия, имя и отчество представителя участника заказа, подпись и печать]

обеспечение гарантийных обязательств

Раздел 3. Проект договора «УТВЕРЖДАЮ»: Генеральный директор МУП «СТЭ» ____________ А.В. Мацкиев «__» _____________ 2022 г. ПРОЕКТ договорА№ ______ на оказание услуг г. Сочи «____» ___________ 2022 г. Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ________, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего (ей) на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола от «___» _____________ 20 __ г. № _______________ рассмотрения и оценки заявок, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок в соответств Заказчик: Исполнитель: __________________ м.п. _________________ __________________ /_____ м.п.

обеспечение гарантийных обязательств

23 28 Содержание: РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3 РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 18 РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 30 РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 38 РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго». Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru). Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг п ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (прилагается отдельным файлом)

обеспечение гарантийных обязательств

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ среди субъектов малого и среднего предпринимательства на Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (лот 1) Заказчик: Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства по договору, но не должен заканчиваться ранее 30.06.2023 г. 11.2.3 Реквизиты счета заказчика: а) для перечисления денежных средств в качестве обеспечения договора; б) для перечисления банком денежных средств, внесенных на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках. Наименование заказчика: Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект») Реквизиты счета заказчика: Получатель: Департамент финансов г. Москвы (ГАУ «МосжилНИИпроект) ИНН: 9710075487 КПП: 770801001 К/счет: 40102810545370000003 Р/с 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве Лицевой счет: 2181451000452474 БИК: 004525988 11.3 Обеспечение гарантийных обязательств. Требуется 11.3.1 Размер обеспечения гарантийных обязательств. Сумма обеспечения гарантийных обязательств предусмотрено в следующем размере: - 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 244 997,60 руб., НДС не облагается. 11.3.2 Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной: 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; 3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и вкл Фамилия, имя, отчества (при наличии) : Паспортные данные: Адрес места жительства: IV.ПРОЕКТ ДОГОВОРА Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе конкурсной документации, размещённой на Официальном сайте ЕИС по

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» ______________/___________/ «__» ___________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ № QNT- 5915 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ Настоящая закупка (конкурентная процедура закупки) проводится в соответствии с Федеральным амечания. В течение 3 (трех) дней со дня повторного получения проекта договора победитель должен подписать его и предоставить соответствующее обеспечение Заказчику. В случае если победитель запроса котировок в установленный срок не обеспечивает выполнение условий настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 24 Сведения о возможности Заказчика изменить условия договора Предусмотрено 25 Односторонний отказ от исполнения договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях: – нарушения Исполнителем срока оказания услуг более чем на 5 (пять) календарных дней; – введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ; – наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора; – выявленного существенного отступления Исполнителя от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком. 26 Размер обеспечения исполнения договора (или) гарантийных обязательств. Установлено в размере 5 (пяти) % от начальной максимальной цены Договора на сумму 90 200 (Девяносто тысяч двести) рублей 42 копейки. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено. Порядок обеспечения договора указан в разделе 6 Проекта договора (Приложение № 8 к извещению). 27 Антидемпинговые меры Установлено: 1) Участником закупки, с которым заключается договор, сумма начальных цен за единицу товара, работы, услуги снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных цен за единицу товара, работы, услуги, победитель или участник такой закупки обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета. Указанное обоснование может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым це 30 Примечания Если участник обнаружит расхождения между настоящим извещением и электронным образом извещения, сформированного посредством ресурсов ЭТП и ЕИС, то приоритет имеет информация, размещенная в электронном виде.

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор МУП «ПТО ЖКХ» ________________/Ю.Н. апросе котировок в электронной форме Начало срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Окончание срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «13» сентября 2022 года в 23 ч. 59 мин. (время московское). 23. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме «14» сентября 2022года 24. Дата проведения запроса котировок в электронной форме Сайт электронной площадки в сети Интернет по адресу www.rts-tender.ru «14» сентября 2022 г. Время проведения запроса котировок в электронной форме определяется электронной площадкой в соответствии с регламентом функционирования электронной площадки. 25. Обеспечение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Не требуется 26. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления Установлено Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от НМЦД- 65916,57 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. НДС не облагается. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от НМЦД- - 65916,57 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств (банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет) определяется участником запроса котировок, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок предоставления обеспечения исполнения договора: обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора: срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору исполнителем плюс 60 дней. Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предост Измеритель давления UA-777 2 шт. Итого: НДС_____: Всего с учетом НДС ____: _________________ /__________________ М.П.

обеспечение гарантийных обязательств

Договор № ______ от «___» ____________2022 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция РУ 220 кВ Балаковской АЭС с установкой линейной ячейки 220 кВ, строительство ПС 220 кВ РЦОД с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 100 МВА каждый, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершовская протяженностью 98,7 км и образованием ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - РЦОД № 1 и ВЛ 220 кВ Ершовская - РЦОД, строительство ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС – РЦОД №2 ориентировочной протяженностью 35 км (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ИнфоТех Балаково»)» Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС») Подрядчик: ________________________ (Сокращенное фирменное наименование_____________). г. Самара СОДЕРЖАНИЕ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 1. Основные понятия и определения 2. Предмет Договора 3. Срок выполнения работ по Договору 4. Цена Договора 5. Порядок и у Штокайло / От ПОДРЯДЧИКА: _____________________

обеспечение гарантийных обязательств

PAGE ДОГОВОР № ______ г. Краснодар «___»__________ 20__ г. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , действующего на основании , с одной стороны и , именуемое в дальнейшем ме того НДС ( ) рублей, 00 копеек, всего с учетом НДС ( ) рублей 00 копеек. Расчеты за поставляемый материал (партии материала) производятся Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - условия оплаты: 95 % от суммы, подписанной сторонами Товарных накладных, перечисляется на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня подписания Сторонами Товарных накладных, и предоставления Поставщиком соответствующего счета-фактуры; - оставшиеся 5 % от суммы, подписанной сторонами Товарных накладных, счетов-фактур удерживаются Покупателем, в целях обеспечения гарантийных обязательств Поставщика и перечисляются на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания гарантийных обязательств, но не ранее ввода оборудования в эксплуатацию. В случае досрочного расторжения договора по вине или инициативе Поставщика, сумма гарантийных удержаний возврату Поставщику не подлежит. Поставщик может предоставить Покупателю в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств безусловную и безотзывную банковскую гарантию на сумму равную не менее 5% (пять процентов) от стоимости работ. Поставщик гарантирует, что в Цену Договора включено, в том числе, но не ограничиваясь: 3.1.1. Разработка конструкторской документации. 3.1.2. Материала; 3.1.3. Эксплуатационная документация; 3.1.4. Упаковка, тара, временная антикоррозионная защита; 3.1.5. Разработка методов перевозки негабаритного материала; 3.1.6. Любые транспортные затраты; 3.1.7. Страхование Материала (Приложение №5); 3.1.8. Расходы на комплектацию; 3.1.9. Заготовительно-складские расходы; 3.1.10 Содействие (в т.ч. путем направления уполномоченных представителей в необходимом количестве) в проведении индивидуальных испытаний, участие в Комплексных испытаниях материалаа после монтажа, в том числе в Комплексном опробовании Оборудования, а также в Контрольных испытаниях на подтверждение Гарантированных показателей; 3.1.12 Соблюдение гарантийных обязательств работы материала в течение гарантийного срока эксплуатации; 3.2. Цена Договора (в рублях РФ) является твердой и не подлежит изменению в период выполнения поставки, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Место нахождения: 350911, Российская Федерация, город Краснодар, улица Трамвайная, д.13 ИНН 2312159262 / КПП 785150001 Банковские реквизиты: ООО

обеспечение гарантийных обязательств

«УТВЕРЖДАЮ» Директор МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ Волотка В.М. «___» ___________20___ года ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ[footnoteRef:1] [1: Подлежит применению в случае если участниками запроса котировок в электронной цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме не предоставил обеспечение исполнения договора до заключения договора или в срок, установленный извещением, такой победитель запроса котировок в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. 24. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Не требуется 24.1. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления[footnoteRef:22] [22: Пункт заполняется в случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения гарантийных обязательств.] Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет: _________0__________ рублей, НДС не облагается. Срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств: __________________________________________ Минимальный срок гарантийных обязательств: ___________________________________________ Порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в соответствии с частью IX «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» извещении 25. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве исполнения договора, гарантийных обязательств, реквизиты для оформления независимой гарантии в качестве обеспечения заявки, исполнения договора Указать реквизиты для перечислений 26. Возможность Заказчика изменить условия договора по результатам преддоговорных переговоров Предусмотрена. По результатам преддоговорных переговоров предусматривается увеличение количества товара[footnoteRef:23] не более чем на 10 (десять) процентов и без увеличения единичных цен товаров[footnoteRef:24] с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора. [23: Необходимо выбрать один вариант в зависимости от предмета закупки.] [24: Необходимо выбрать о [26: Необходимо выбрать один вариант в зависимости от предмета закупки]

обеспечение гарантийных обязательств

Государственная корпорацИя по атомной энергии «росатом» акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «НИИЭФА» ___________________ Е.А. Сакадынец «____» _________________ 2022 г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку источников питания серии ИПВ Извещение размещено на официальных сайтах http://www.zakupki.gov.ru, http://zakupki.rosatom.ru и http://rts-tender.ru от «07» сентября 2022 года № 220907/0459/____ Санкт-Петербург, 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1 (ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) 1 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3 ЧАСТЬ 1 9 2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 9 2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 9 2.1.1. Требования к участникам закупки 9 2.1.2. Требования к продукции 15 2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. 16 3. 42

обеспечение гарантийных обязательств

Часть 1 Извещение о проведении закупки 6 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) Извещение о проведении конкурентной закупки на право заключения договора с участие в процедуре закупки, в том числе условия независимой гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен), и возврата такого обеспечения указан в части 2 Извещения о проведении закупки). Сведения об обеспечении исполнения договора (если такое требование установлено): Размер обеспечения исполнения контракта (договора): 5% от начальной (максимальной) цены контракта(договора), что составляет 124 961,71 рублей (сто двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят один рубль 71 копейка) Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе условия независимой гарантии (если такой способ обеспечения исполнения договора предусмотрен), и возврата такого обеспечения указан в части 2 Извещения о проведении закупки). Сведения об основном обязательстве и сроке его исполнения указаны соответственно в пунктах 1.3 и 1.4. проекта договора. Сведения об обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору (если такое требование установлено): Размер обеспечения гарантийных обязательств: 1% от начальной (максимальной) цены контракта (договора), что составляет 24 992,34 рублей (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто два рубля 34 копейки). В случае если контрактом (договором) предусмотрены этапы исполнения договора (график поставки), то 1% от начальной максимальной стоимости этапа исполнения контракта (договора). Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в том числе условия независимой гарантии (если такой способ обеспечения предусмотрен) и возврата такого обеспечения указаны в проекте Договора (см. раздел 5 части 2 Извещения о проведении закупки) Информация о порядке и дате начала, дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), датах рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки, порядок подведения итогов закупки (этапов такой закупки) указаны в части 2 Извещения о проведении закупки. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (да/нет): да. Установлено требование к п Подразделение 1: Юридический факультет Декан А.К. Голиченков Ответственное должностное лицо за закупку, главный специалист А.С. Котович «Согласовано»

обеспечение гарантийных обязательств

Проект ДОГОВОР № _______ на выполнение работ по аттестации государственной информационной системы «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну г. Москва «___»___________ 20___ г. Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГАУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего(ей) на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________ «__________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕ НДС От Подрядчика: ___________________________________ __________________________________ М.П. _______________________________________________________________________________ Форма согласована От Заказчика: ________________________________________ _______________________________________ М.П. От Подрядчика: _______________________________________ ____________________________________ М.П. 22

обеспечение гарантийных обязательств